SILOS Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

Infrastrutture Idriche

INFRASTRUTTURE IDRICHE / Puglia - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto

SCHEDA N. 163

| | |
Costo
  • Dati monitoraggio
  • Dati delibere CIPESS o Allegati infrastrutture ai DEF
Quadro finanziario

Quadro finanziario al 31/08/2023

Localizzazione
Cup
SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Infrastrutture Idriche

Soggetto titolare

Acquedotto Pugliese Spa

Descrizione

L’intervento consiste nella realizzazione dei “Lavori di costruzione dell’impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall’invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell’acquedotto dell’Ofanto”. Le principali opere da realizzare sono: condotta di adduzione in acciaio del diametro di 1.200 mm; sezioni di trattamento dell’acqua grezza e dei fanghi costituenti l’impianto dimensionato per trattare la portata nominale di 1mc/sec; sistema di telecontrollo automatico per la gestione centralizzata dell’impianto; serbatoio di accumulo di acqua potabilizzata di 85.000 mc. con apparecchiature di controllo

PNRR-PNC

No

Opera commissariata

No

Dati storici

1996
L’Ente Irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia, soggetto gestore della diga di Conza concede il nulla osta all’esecuzione delle opere.
1999
Il Servizio dighe di Napoli concede l’autorizzazione, con prescrizioni, all’esecuzione di opere all’interno della galleria di scarico di fondo.
La CdS si svolge il 13 aprile e il 25 giugno per l’accertamento della conformità urbanistica e partecipano i soggetti interessati tra cui, tra l’altro, il Comune di Conza della Campania, la Regione Campania e il Ministero per i beni culturali, esprimendo parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni.
Il Comune di Conza adotta la variante del Piano Regolatore nella quale è stata localizzata l’opera.
2001
L’opera è inclusa nella delibera n. 121 tra gli “Interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno”.
2002
Il DM del 10 giugno, n. 287 del MIT autorizza le opere valutate nella CdS.
La Regione Puglia individua l’Acquedotto Pugliese Spa (A.Q.P. Spa) quale soggetto aggiudicatore.
2003
A.Q.P. Spa, con nota 18 giugno, precisa che “il progetto preliminare è stralcio del progetto esecutivo relativo alla costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque rinvenienti dall’invaso di Conza per una portata di 3 mc/s. Pertanto, sotto il profilo ambientale ed urbanistico, le opere previste dal progetto preliminare sono parte di quelle già valutate ed autorizzate in sede di CdS, ratificata con il citato DM n. 287. Tale atto sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla conferenza”.
Viene firmata l’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia del 10 ottobre nella quale si conferma l’A.Q.P. Spa quale soggetto aggiudicatore.
2004
L’opera viene esclusa dalla VIA.
A.Q.P. Spa, con nota 23 giugno, precisa che “le opere previste hanno l’identica ubicazione di quelle del progetto approvato dal MIT con il citato DM n.287, salvo la riduzione delle dimensioni di alcune”.
Il MIT, con nota 22 luglio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sull’opera proponendo l’approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, con prescrizioni, e l’assegnazione del finanziamento a carico del FAS.
Con la delibera n. 19, il CIPE ripartisce le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 riservando 1.130 Meuro all’accelerazione del PIS e 288 Meuro alla “sicurezza”, di cui 31 Meuro a fini di tutela dell’accelerazione del PIS.
Con la delibera n. 21, il CIPE finalizza i 1.130 Meuro della delibera n. 19 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, a disposizione dal MIT, destinandoli al finanziamento - secondo la graduatoria – di alcuni interventi, tra cui figura anche, all’11° posto, l’opera “Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall’invaso di Conza della Campania”, con un costo previsto di 60 Meuro.
Con delibera n. 96, il CIPE prende atto che il soggetto aggiudicatore è individuato nell’A.Q.P. Spa, che i lavori verranno affidati mediante appalto integrato sulla base del progetto definitivo e che per la loro esecuzione sono previsti 36 mesi. Il costo complessivo dell’intervento proposto è di 49 Meuro al netto di IVA. Dato che il soggetto aggiudicatore ha evidenziato la possibilità di contribuire con un importo di 12,5 Meuro, il finanziamento pubblico resta di 36,55 Meuro, che il MIT propone a valere sulla disponibilità del FAS. La relazione istruttoria del MIT, pur evidenziando un “potenziale ritorno economico”, rileva una scarsa redditività derivante dalla gestione. Il CIPE approva quindi, con le prescrizioni proposte dal MIT, il progetto preliminare per un 49 Meuro al netto di IVA, di cui 12,5 a carico del soggetto aggiudicatore e 36,55 quale finanziamento pubblico. Il contributo, a valere sul FAS, è articolato in: 7,4 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2005; 24,5 Meuro sul quelle del 2006 e 4,7su quelle del 2007. Il termine massimo per l’aggiudicazione definitiva è fissato in 6 mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera. Entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procederà alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l’intervento s’intende definanziato.
2005
Il Registro Italiano Dighe, con nota del 30 maggio, esprime il nulla osta all’esecuzione delle opere di cui al progetto definitivo ed anche all’opera di attraversamento in sub-alveo del fiume Ofanto.
Il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia esprime parere favorevole in linea tecnica ed economica sul progetto definitivo.
La Direzione Regionale Irpinia dell’Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia rilascia nulla osta all’attraversamento del fiume Ofanto tra le sez. 28 e 38 della condotta adduttrice.
La Direzione Generale di Bari dell’Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, nel confermare il nulla osta all’esecuzione delle opere, prende atto dell’ottemperanza alla prescrizione in merito alla demolizione del canale in calcestruzzo realizzato in fregio alla vasca di calma a valle dello scarico di fondo.
Il settore provinciale del Genio Civile di Avellino esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione di 2 attraversamenti, uno in subalveo del fiume Ofanto e l’altro del vallone Riofreddo del Deserto, mediante la condotta di adduzione all’impianto di potabilizzazione DN 1400, e all’occupazione di 2 aree relative agli scarichi nel medesimo fiume delle acque provenienti dal complesso potabilizzatore/serbatoio.
La Soprintendenza di Salerno e Avellino rilascia parere favorevole sul recepimento delle prescrizioni allegate alla delibera di approvazione del progetto preliminare.
A seguito della trasmissione da parte di A.Q.P. del progetto definitivo alle amministrazioni interessate viene convocata la CdS, durante la quale il Comune di Conza esprime il nulla osta alla realizzazione dell’intervento.
A.Q.P. Spa, con nota del 17 novembre, giustifica l’aumento dei costi di realizzazione delle opere, pari a 4 Meuro, con le modifiche al progetto originario, tra cui la realizzazione dei filtri a carbone, a seguito delle prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del progetto preliminare.
Il MIT trasmette la relazione istruttoria sul progetto definitivo proponendo l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo con prescrizioni, per un importo di 53 Meuro e l’assegnazione del finanziamento di circa 4 Meuro a valere sui fondi della legge n. 166/2002.
A.Q.P. Spa propone di ripartire il costo aggiuntivo del progetto definitivo sulla base delle stesse quote di finanziamento del progetto preliminare.
2006
La Regione Campania esprime parere favorevole alla realizzazione dell’opera, limitatamente alla sola portata di 1 metro cubo per secondo, escludendo la portata relativa all’irriguo.
Il CIPE, con delibera n. 75, revoca il finanziamento a carico del FAS di 36,55 Meuro assegnato con delibera n. 96/2004, a causa del mancato rispetto del termine stabilito per l’aggiudicazione definitiva.
Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il soggetto aggiudicatore è A.Q.P. Spa, approva il progetto definitivo del costo aggiornato di 53 Meuro e assegna in via programmatica al soggetto aggiudicatore un finanziamento di 39 Meuro a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002. L’effettiva assegnazione del contributo è vincolata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera, “della rimodulazione del progetto, coerentemente con le disponibilità comprensive dell’assegnazione programmatica disposta. L’assegnazione definitiva del contributo sarà deliberata dal CIPE sulla base di una relazione del MIT circa l’avanzamento dell’iter procedurale.
L’intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.
A.Q.P. Spa, con nota 15 settembre, dichiara che il fabbisogno finanziario residuo, rispetto al contributo di 39 Meuro assegnato in via programmatica con la delibera n. 108, pari a 14 Meuro, sarà coperto dallo stesso A.Q.P. Spa.
Con la delibera n.145, il CIPE prende atto che, dalla relazione istruttoria del MIT risulta che, in una riunione tecnica del 5 settembre 2006, è stata confermata da parte delle regioni Campania e Puglia la volontà di pervenire ad un accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche e che A.Q.P. si impegna a coprire il fabbisogno finanziario residuo per l’opera. Il CIPE assegna quindi definitivamente a A.Q.P. il contributo assegnato in via programmatica per 15 anni viene articolato: in un contributo annuo massimo di 3,03 Meuro a valere sul limite d'impegno di cui alla legge n. 166/2002 decorrente dal 2003 e un contributo annuo max di 0,46 Meuro sul limite d'impegno di cui alla delibera n.9672004 decorrente dal 2004. Il volume di investimenti complessivo risulta di 38,6 Meuro. Il restante importo di 0,38 Meuro rappresenta il max consentito per la voce imprevisti. Il residuo della copertura finanziaria dell’opera, per 14 Meuro, sarà assicurata dal A.Q.P.
2008
Il 30 giugno A.Q.P. aggiudica la gara all’ Ati Degremont Spa; Lista Appalti Srl, Faver Spa, G. Putignano & Figli Srl, Desa Srl, Edilalta Srl.
2009
L’opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.
Il 6 novembre viene sottoscritto Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia ove, però, non si fa riferimento agli schemi idrici.
2010
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.
Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.
Aprile 2011

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l’opera "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”; “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori”.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 53,96% e la conclusione è prevista per il 22 agosto 2011.


Dicembre 2011

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l’opera è inserita nelle stesse tabelle di aprile.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta un avanzamento dei lavori del 74,56%. I tempi di realizzazione registrano un ritardo a causa di un incendio sviluppatosi in data 12/09/2011 presso l'area di cantiere. I lavori sono in corso solo parzialmente, in attesa di un progetto di variante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato denominato “Filtri a carbone”.


Marzo 2012

Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, risulta un avanzamento dei lavori del 91,58%. Sono in corso lavori di completamento del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera e si è ancora in attesa  dell’avvio di quelli relativi al progetto di variante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato denominato “Filtri a carbone”.


Settembre 2012

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.
L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS; Documento uno "due diligence".
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risultano in corso d'opera il Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico.


Dicembre 2012

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.
Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.


Giugno 2013

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.


Ottobre 2013

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS)  - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.


Giugno 2014

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-7 Opere esterne al Core ed al Comprehensive Network Schemi Idrici Mezzogiorno; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.
Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.


Dicembre 2014

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF 2013.
L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell’arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.


COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
Costo al 21 dicembre 2001
0,000
- Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione al 30 aprile 2004
60,000
- Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Previsione al 30 aprile 2005
49,036
- Fonte: Delibera CIPE 96/2004
Costo al 06 aprile 2006
0,000
- Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione al 30 aprile 2007
52,616
- Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Costo al 30 giugno 2008
0,000
- Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione al 30 aprile 2009
42,844
- Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione al 30 aprile 2010
52,616
- Fonte: Delibera CIPE 145/2006; DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011
53,000
- Fonte: DEF 2011
Previsione al 30 aprile 2011
52,616
- Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Costo al 30 giugno 2011
53,000
- Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione al 31 dicembre 2011
52,616
- Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Costo al 01 giugno 2012
53,000
- Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione al 30 giugno 2012
52,616
- Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Previsione al 30 settembre 2012
53,000
- Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo al 01 dicembre 2012
53,000
- Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Previsione al 30 giugno 2013
53,000
- Fonte: DEF 2013
Costo al 01 settembre 2013
53,000
- Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione al 31 ottobre 2013
53,000
- Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo al 01 aprile 2014
53,000
- Fonte: DEF 2014
Previsione al 30 giugno 2014
53,000
- Fonte: DEF 2014
Costo agosto 2014
53,000
- Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo al 01 settembre 2014
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 dicembre 2014
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 marzo 2016
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 dicembre 2016
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione 31 maggio 2017
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 maggio 2018
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 ottobre 2019
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 dicembre 2020
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 maggio 2022
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 agosto 2023
53,000
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
Risorse disponibili al 31 agosto 2023
53,000

Fondi Legge Obiettivo
39,000
Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Acquedotto Pugliese Spa
14,000
Fonte: Delibera CIPE 145/2006

Fabbisogno residuo al 31 agosto 2023
0,000

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Trattandosi di appalto intergato la progettazione esecutiva è stata realizzata dall'affidatario. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva, come previsto dal bando di gara, non è stato soggetto a ribasso d'asta.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 45.707.043,86 810.000,00 810.000,00 ATI Degremont SpA, G. Putignano e F. Srl, Desa Srl 05/09/2008 03/01/2009

AFFIDAMENTO LAVORI
Stazione appaltante
Acquedotto Pugliese Spa
Codice fiscale stazione appaltante
Codice AUSA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
120 giorni
Lavori
540 giorni
Data bando
21/06/2007
Data aggiudicazione
12/05/2008
Data stipula contratto
26/08/2008
CIG
005032597E
CUP
CUI
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI Degremont SpA (capogruppo), G. Putignano e F. Srl (mandante), Desa Srl (mandante), Faver SpA (cooptata), Edil Alta Srl (cooptata), Lista Appalti Srl(cooptata)
Codice fiscale
0081930157
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
46.517.043,86
Importo oneri per la sicurezza
1.413.619,91
Importo complessivo a base di gara
47.930.663,77
Importo di aggiudicazione(2)
37.774.828,49
Somme a disposizione
15.225.171,51
Importo totale
53.000.000,00
% Ribasso di aggiudicazione
22,22
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
04/08/2009
Data effettiva inizio lavori
10/09/2009
Data presunta fine lavori
21/03/2014
Data effettiva fine lavori
21/03/2014
Data presunta fine lavori x varianti
21/03/2014
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
31/07/2015
Data collaudo tecnico-amministrativo
31/07/2015
Note
Collaudo Tecnico Amministartivo in corso d'opera, Collaudo Statico in corso d'opera

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
10
Note
A causa di eccezionali condizioni climatiche avverse, che hanno reso impraticabile il cantiere, è stata disposta la sospensione dei lavori dal 9.11.2010 al 16.11.2010 quindi per complessivi otto giorni naturali e consecutivi I lavori sono stati ripresi in data 17/11/2010. A causa di un incendio sviluppatosi in data 12/09/2011 presso l'area di cantiere in cui era in corso di realizzazione il manufatto denominato progettualmente "filtri a sabbia filtri a carbone" è stata disposta la sospensione dei lavori. In data 13/09/2011, al termine delle attività di spegnimento dell’incendio e di apposite ricognizioni, i Vigili del Fuoco hanno precauzionalmente riconosciuto non agibili unicamente le aree interessate dall’incendio, e quindi, per ragioni di sicurezza, hanno invitato a mantenere sospesi i lavori presso il corpo di fabbrica denominato progettualmente “filtri a sabbia filtri a carbone”. Tutti i lavori in progetto quindi, ad eccezione di quelli previsti presso il manufatto interessato dall'incendio, sono stati ripresi in data 13/09/2011. Con ordinanza sindacale prot. n. 18 del 15/09/2011, è stato confermato il divieto assoluto all’utilizzo dell'ala del fabbricato “filtri a sabbia filtri a carbone” coinvolto dall'incendio” verificatosi in data 12/09/2011, “in attesa di verifiche, accertamenti e dell’esecuzione di opportuni interventi, anche con l’ausilio di strumentazioni specialistiche atte a verificare le condizioni di sicurezza e staticità che il caso richiede, sotto la diretta responsabilità di un tecnico qualificato”. I lavori in progetto sono stati ultimati, sono attualmente in corso lavori di completamento del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera (per i quali sono stati concessi come previsto per legge ulteriori 60 giorni). A causa dello sciopero nazionale dei mezzi di trasporto che ha impedito l’approvvigionamento dei materiali e dei carburanti e delle abbondanti nevicate che hanno reso impraticabile il cantiere, le lavorazioni eseguibili e comunque non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera sono rimaste sospese dal 23/01/2012 al 26/02/2012 e sono regolarmente riprese il giorno 27/02/2012. Sono ancora sospesi solamente quelli previsti in progetto presso il manufatto denominato progettualmente "filtri a carbone" in attesa che i progettisti dell’ATI Appaltatrice provvedano a redigere apposito progetto di variante indicante tutti gli interventi e le lavorazioni da realizzare per il ripristino delle condizioni di sicurezza e staticità del fabbricato. Nel corso dei lavori su richiesta dell'ATI affidataria inoltre sono state concesse n.2 proroghe dei termini contrattuali per complessivi 185 giorni.

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
422
Motivi
Altri motivi
nel corso dell’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni/integrazioni al progetto appaltato, ai sensi dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per accogliere richieste e prescrizioni, pervenute nel corso dell’esecuzione degli stessi lavori da parte di Enti/Uffici interessati nonché da parte degli uffici dell’A.P. S.p.A. preposti alla gestione delle stesse opere e realizzare anche alcune migliorie funzionali A seguito di incendio sviluppatosi presso il comparto filtri a carbone è stata redatta perizia di variante e suppletiva n.2 senza costi per la stazione appaltante ed ad esclusivo carico dell'ATI Appaltatrice. La perizia di variante e suppletiva n.2 è afferente alle lavorazioni per il ripristino statico e di impermeabilità delle opere interessate dall'incendio.
Totale
53.000.000,00
Note
- la Provincia di Avellino, in sede di istruttoria tenutasi in data 05/10/2010, presso gli uffici della stessa Amministrazione, finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico ha evidenziato la necessità di dover disporre distinte linee di trattamento per lo smaltimento e scarico delle acque di processo di origine industriale da quelle di origine civile ed ancora da quelle di origine meteorica; - l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione con nota prot. 93/5 del 24/01/2011 ha evidenziato la esigenza di integrazioni da effettuare in corrispondenza degli organi di presa del corpo diga; - la Direzione Industriale - Area Gestione Impianti dell’A.P.S.p.A, con nota interna prot. 22044 in data 22/02/2011, ha chiesto l’integrazioni del sistema di disinfezione originariamente previsto con installazione di sistema a Purate.

Dati economici
Importo stato di avanzamento aggiornato all’ultimo SAL emesso
44.387.100,95
Percentuale dello stato di avanzamento aggiornato all’ultimo SAL emesso
100,00
Importo varianti al netto degli oneri per la sicurezza
42.736.537,30
Importo oneri per la sicurezza delle varianti
1.650.563,65
Somme a disposizione delle varianti
8.612.899,05
Importo complessivo riserve definite
Importo complessivo riserve da definire
Nuovo quadro economico aggiornato alla data di monitoraggio
Importo contrattuale (compreso importo varianti) al netto degli oneri della sicurezza
Importo oneri della sicurezza (compreso importo oneri per la sicurezza delle varianti)
Importo somme a disposizione
Importo totale
0,00
Note quadro economico
NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Delibera del Consiglio Comunale Conza della Campania n.16 del 7 maggio 1999
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.287 del 10 giugno 2002
Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia del 10 ottobre 2003
Delibera CIPE 21/2004 del 28 settembre 2004
Delibera CIPE 19/2004 del 29 settembre 2004
Delibera CIPE 96/2004 del 20 dicembre 2004
Delibera CIPE 75/2006 del 29 marzo 2006
Delibera CIPE 108/2006 del 29 marzo 2006
Delibera CIPE 145/2006 del 17 novembre 2006
Bando di gara Acquedotto Pugliese Spa del mese di giugno 2007
Avviso di aggiudicazione Acquedotto Pugliese Spa del mese di luglio 2008
Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia del 6 novembre 2009