SILOS Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

Strade e autostrade

STRADE E AUTOSTRADE / A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria / A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria - Completamento e messa in sicurezza

SCHEDA N. 53

| | |
Costo
  • Dati monitoraggio
  • Dati delibere CIPESS o Allegati infrastrutture ai DEF
Quadro finanziario

Quadro finanziario al 31/05/2022

Localizzazione
Cup
  • F91B01000390001
SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Strade e autostrade

Soggetto titolare

ANAS SpA

Descrizione

Progetto di ammodernamento dell'A2 Autostrada del Mediterraneo (ex A3 Salerno-Reggio Calabria), lunga 432 km. L'A2 inizia in località Fisciano (SA), dove ha sede l’Università degli Studi di Salerno, e termina a Villa San Giovanni (RC) porta di accesso alla Sicilia e naturale conclusione dell’itinerario internazionale E45. I territori attraversati sono quelli delle province di Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Delibere CIPESS e/o ordinanze attuative

96/2002
14/2004
95/2004
155/2005
73/2006
116/2006
149/2006
38/2009
37/2010
62/2011
43/2014 (ricusata dalla CC)
60/2019

Dati storici

1995
Il CIPE dispone finanziamenti per interventi di riqualificazione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria per 1.500,1 Meuro a valere sulle risorse delle leggi nn. 341/95, 135/97, 208/98, 449/98, 488/99.
1999
Il CIPE, nella delibera n. 49 del 1999, unifica gli interventi precedentemente deliberati in un unico intervento denominato “interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria” per assicurare maggiore flessibilità operativa.
L’ANAS, nel 1999, bandisce le gare per la progettazione definitiva e il SIA per i due lotti di cui all’epoca si compone l’intervento.
La Legge n. 144/1999, detta norme in ordine al possibile affidamento in concessione di costruzione e gestione della Salerno-Reggio Calabria, prevedendo la nomina di consulenti per valutare la sostenibilità di tale affidamento.
2000
Il Ministero dell'ambiente, con una nota del settembre 2000, ritiene l'opera non assoggettabile a VIA nazionale, demandando alla Regione Calabria l'osservanza di quanto stabilito nel SIA dell'ANAS.
Il responsabile unico del progetto, con nota del novembre 2000, attesta la regolare effettuazione del progetto definitivo, nonché la conformità alle prescrizioni del contratto principale e il rispetto dei tempi.
Il Ministero dell’ambiente, nel dicembre 2000, esprime sul progetto definitivo parere di compatibilità ambientale di concerto con il Ministero per i beni culturali.
2001
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nel sottosistema “corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa”
All’Unità Tecnica Finanza di Progetto vengono affidati studi pilota per individuare le opere finanziabili con capitale privato.
2002
Il MIT esprime il provvedimento autorizzativo finale e di conformità urbanistica nel febbraio 2002.
L’opera è compresa nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria del maggio 2002.
L’ANAS accorpa alcuni lotti, progettati, in macrolotti da affidare a Contraente generale e in lotti da affidare tramite appalto integrato. In particolare accorpa i due lotti precedentemente previsti per l’opera nell’attuale unico progetto, decidendo di porre a base della gara di appalto la progettazione definitiva. L’ANAS è individuato come soggetto aggiudicatore.
Il CIPE, con delibera n. 96, prende atto della relazione dell’Unità Tecnica-Finanza di Progetto che reimposta il progetto ai fini della realizzabilità con ricorso a capitali privati, e prevede: 6 macrolotti da affidare a Contraente Generale, 5 lotti di completamento da affidare mediante appalto e 1 lotto di rinaturalizzazione e completamento. Solo per la tratta Salerno-Sicignano l’Unità indica possibili flussi di cassa e quindi il finanziamento è ipotizzato a carico della L.166/2002. Il costo previsto per l’intero intervento negli anni 2002-2003 è di 5.832,7 Meuro, di cui 677,9 per il Macrolotto 1. All’intervento già in gara viene assegnato un finanziamento di 700 Meuro per l’anno 2002, a carico della legge 166/2002, in modo da liberare le risorse ANAS impegnate e renderle immediatamente disponibili per l’appalto di ulteriori lavori, senza attendere i tempi per le assegnazioni. La fine dei lavori di riqualificazione è prevista per il 2005.
L’opera è compresa nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Campania del il 31 ottobre.
L’opera è compresa nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata del 20 dicembre.
2004

Il CIPE, con delibera n. 14, prende atto della diversa aggregazione degli interventi adottata dall’ANAS e dei nuovi costi previsti per i Megalotti, e assegna ad ANAS, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento – al tipo A1 delle norme CNR/80 – del 2° megalotto dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso), un contributo massimo pluriennale pari a 109,2 Meuro per 15 anni, cui si provvede mediante riduzione di 40,4 Meuro del quarto impegno quindicennale previsto dall’art.13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005 e di 68,8 Meuro del quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall’anno 2006. Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
Le delibere CIPE n. 19 e n. 21, ripartiscono le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003, finalizzandole all’accelerazione del PIS e riservando 23 Meuro per finalità premiali.
L’ANAS presenta al MIT richiesta di accedere ai finanziamenti a carico delle risorse destinate all’attuazione del Programma.
Il CIPE, con delibera n. 95, assegna all'ANAS un contributo di 372 Meuro a valere sul FAS e altro contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del megalotto n. 3 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
La delibera CIPE n. 95 conferma il quadro complessivo dei lotti riportato nella “presa d’atto” di cui alla delibera n. 14/2004 e rettifica in 5.832,7 Meuro (erano 5.832,7) il costo complessivo. Per il 3° megalotto indica: l’ANAS quale soggetto aggiudicatore, un tempo massimo di ultimazione dei lavori di 1.340 giorni consecutivi e continui, il differimento dei termini per l’avvio e per l’ultimazione dei lavori di un semestre e quindi con la completa realizzazione delle opere prevista per la fine di ottobre 2004, conferma il costo complessivo di 674,98 Meuro, infine assegna un contributo massimo di 372 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS e uno di 200 sull’art. 13 della legge 166/2002 che si sommano ai 102,96 Meuro già disponibili, corrispondenti a parte delle economie realizzate in sede di aggiudicazione dei lavori del 1° megalotto. Infine, tra le clausole finali, si fa presente che “Nell’ambito delle iniziative intese a potenziare l’attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato apposito protocollo d’intesa tra la Prefettura-UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell’autostrada in questione e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso”.


2005
Con il decreto-legge n. 35 si dispone che il CIPE finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel PIS.
Il CIPE, con delibera n. 34, ripartisce le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2005-2008, quantificando in 637,5 Meuro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS.
Il CIPE, con delibera n. 98, quantifica le risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate e ritiene finanziabili gli interventi elencati in graduatoria nell’allegato 1.
Il CIPE, con delibera n.155, assegna all’ANAS un contributo di 300 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS relative agli anni 2005-2008 per il finanziamento dell’intervento dal Km. 47+800 al Km 53+800”, ed un contributo di 150 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS relative agli anni 2005-2007 per il finanziamento dell’intervento dal Km 222+000 al Km 225+800.
2006
Il CIPE, con delibera n. 1, nel ripartire le risorse FAS, riserva 328,2 Meuro ad integrazione del finanziamento del megalotto n. 4.
Il CIPE, con delibera n. 73, formalizza l’autorizzazione all’utilizzo delle somme rinvenienti dai ribassi d’asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori di ammodernamento del 2° megalotto, di cui alla delibera n. 14/2004, destinando espressamente a parziale finanziamento del megalotto n. 4 parte di tale importo, per complessivi 128,5 Meuro, già considerati nell’importo complessivo di 257,8 Meuro indicati dall’ANAS come utilizzabili allo scopo.
Il CIPE, con delibera n. 75, procede alla ricognizione delle disponibilità residue a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 98/2005, che sono quantificabili in complessivi 493,9 Meuro, al lordo delle quote premiali per complessivi 40,8 Meuro ed al lordo altresì di ulteriori economie per 68,7 Meuro maturate su interventi precedentemente finanziati a carico del FAS.
Il CIPE, con delibera n. 116, prende atto dell’attuazione dell’iter procedurale relativo all’intervento “Autostrada Salerno - Reggio Calabria – 4° megalotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore) e il km 139+000 (galleria Serra rotonda)”. Assegna all’intervento: 68,7 Meuro di economie derivanti dai ribassi d’asta degli interventi approvati e finanziati dalla delibera 21/2004; un contributo max di 384,3 Meuro a valere sulle disponibilità residue FAS (di cui 67,2 Meuro a valere sulle disponibilità del 2005, 164 Meuro sulle disponibilità del 2006, 70,4 Meuro sulle disponibilità del 2007; 82,67 Meuro sul 2008). Considerando l’assegnazione già disposta con la delibera n. 1/2006, pari a 328,2 Meuro, all’intervento risultano complessivamente assegnati 712,4 Meuro a carico del FAS. Il CIPE stabilisce inoltre le modalità e i tempi per l’erogazione del contributo.
L’intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.
La legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1025) dispone che l’ANAS utilizzi le risorse del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane per il proseguimento degli interventi di completamento dell'autostrada. Le risorse indicate, ammonterebbero a 500 Meuro cui sono da aggiungersi 1.873 Meuro di crediti nei confronti dei concessionari autostradali, secondo quanto affermato dal segretario del CIPE, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite VIII-IX della Camera del 14 maggio.
2009
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.
Il CIPE, nella seduta del 26 giugno, adotta la delibera di presa d’atto del Piano delle opere prioritarie 2009, finanziato anche dal Fondo infrastrutture per un importo di 7.596 Meuro, di cui 6.381,6 destinati al Sud. L’opera è compresa tra gli interventi di “Riassetto del sistema stradale ed autostradale” ed è rappresentata da 7 interventi per complessivi 596 Meuro a carico del FAS. Essi sono:
Macro lotto 3 parte 4° e interventi per emergenza traffico – tratto Bagnara-Scilla - 345 Meuro
Svincolo di Eboli - 22 Meuro
Svincolo di Mileto - 38 Meuro
Svincolo di Rosarno - 21 Meuro
Svincolo di Laurana Borrello - 25 Meuro
Galleria Fossino e svincolo di Laino Borgo - 113 Meuro
Svincolo di Lamezia – Torrente Randace - 32 Meuro
Nella stessa seduta il CIPE assegna all’ANAS due nuovi contributi di 61,2 Meuro per il completamento dei lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - dal Km 369+800 al 378+500 (delibera 38/2009) - e di 18 Meuro per il completamento dei lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - dal Km 382+475 al 383+100 (delibera n. 39/2009).
Con DPCM del 5 agosto sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e tra essi figura l’“Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria”.
2010

Il CIPE, con delibera n. 31 del 13 maggio, approva la rimodulazione del quadro di dettaglio del Fondo infrastrutture.
Il CIPE, con delibera n. 37, approva la messa in sicurezza dell’autostrada tra il km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo).
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Asse autostradale Salerno - Reggio Calabria", articolata in 56 interventi specifici oltre alla voce “ulteriori interventi”, è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010” (tutti gli interventi); “2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013” (8 interventi specifici oltre alla voce “ulteriori interventi”); “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2” (48 interventi); “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010” (59 interventi); “6 :Progetti inoltrati alla Struttura Tecnica di Missione in avanzata fase istruttoria”(2 interventi).
Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.


Aprile 2011

Nell’Allegato Infrastrutture alla DEF 2011 l’opera " Asse autostradale Salerno – Reggio Calabria", articolata in 57 interventi specifici oltre alla voce “ulteriori interventi”, è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011” (tutti gli interventi); “2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013” (9 interventi specifici oltre alla voce “ulteriori interventi”); “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2” (48 interventi specifici); “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)” (59 interventi); “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori” (43 interventi).
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 60 lotti dei quali: 36, per un importo di circa 3,1 miliardi di euro, risultano conclusi o lo saranno entro il 31 dicembre 2011; 7, per un importo di circa 3 miliardi, sono in corso di realizzazione; 3, per un importo di 157 Meuro, sono in gara; 12, per un importo di circa 2,7 miliardi, sono in fase di progettazione. Inoltre i lavori della parte II del Macrolotto n.3, dell'importo di 654 Meuro, risultano sospesi e il contratto relativo all'appalto dell'intervento denominato "Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1°" risulta rescisso. Agli interventi monitorati dall'AVCP se ne aggiunge uno, dell'importo di circa 500 Meuro, che riunisce ulteriori lavori di ammodernamento come indicato nel 9° allegato infrastrutture. 


Dicembre 2011

Il CIPE, con delibera n. 62 del 3 agosto, individua gli interventi strategici prioritari per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud e assegna a sette interventi dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso) 217,1 Meuro.
Nell’aggiornamento di settembre dell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. Inoltre, sette interventi sono riportati nella tabella F:“Piano Nazionale per il Sud: le opere di legge obiettivo confluite nella delibera CIPE 62/2011”.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 61 lotti dei quali: 32 - per un importo di circa 1,8 miliardi di euro- risultano conclusi entro il 31 dicembre 2011; 13 - per un importo di circa 4,4 miliardi- sono in corso di realizzazione; 1 - per un importo di 107 Meuro - risulta in gara; 12 - per un importo di circa 2,7 miliardi - in fase di progettazione. Inoltre i lavori della parte II del Macrolotto n.3, dell'importo di 654 Meuro, risultano sospesi e 2 contratti, per un importo di 56 Meuro, rescissi. Agli interventi monitorati dall'AVCP se ne aggiunge 1, dell'importo di circa 600 Meuro, che riunisce ulteriori lavori di ammodernamento come indicato nel 9° allegato infrastrutture, aggiornamento di settembre.


Settembre 2012

L'opera è compresa nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.
L'opera, suddivisa in 61 lotti del costo complessivo di 10.455 Meuro, è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche. Inoltre, 49 lotti del costo complessivo di 7.081 Meuro sono riportati nella Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS e i restanti 12 lotti del costo complessivo di 3.374 Meuro nella Tabella 2, Opere in fase di progettazione del PIS. L'opera è altresì riportata nel Documento due "due diligence" con un importo di 3.450 Meuro interamente da reperire.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 62 lotti dei quali: 33 - per un importo di circa 2,2 miliardi di euro - risultano conclusi o lo saranno entro il 31 dicembre 2012; 10 - per un importo di circa 3,9 miliardi - sono in corso di realizzazione; 11 - per un importo di circa 2,9 miliardi - in fase di progettazione. Inoltre i lavori di adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC risultano in gara; i lavori relativi al Tronco 2°- Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo) risultano aggiudicati; 4 contratti risultano rescissi e i lavori della parte II del Macrolotto n.3 - dell'importo di 654 Meuro - non sono mai stati avviati poichè non risulta ancora firmato il contratto per i ricorsi e le sospensive che si sono protratte nel corso del tempo. Agli interventi monitorati dall'AVCP se ne aggiunge 1, dell'importo di oltre 500 Meuro, che riunisce ulteriori lavori di ammodernamento.


Dicembre 2012

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.
Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.


Giugno 2013

L'opera, articolata in 62 lotti, è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato (50 lotti di cui uno relativo a “Consuntivo lotti rescissi”); Tabella 2 - Le opere in progettazione del deliberato CIPE (12 lotti di cui uno relativo a “Ulteriori interventi”).


Ottobre 2013

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo, intera opera articolata in 63 lotti; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS)  - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione, 50 lotti di cui uno relativo a “Consuntivo lotti rescissi”; 1B - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in istruttoria, 6 lotti.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013,  il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 62 lotti complessivi dei quali 61 monitorati dall’AVCP e 1, dell'importo di oltre 500 Meuro, relativo a “ulteriori lavori di ammodernamento”. Rispetto ai 61 lotti monitorati si rileva il seguente avanzamento: 40  lotti - per un importo di circa 4,250 miliardi di euro - risultano conclusi o lo saranno entro il 31 dicembre 2013; 4 lotti - per un importo di circa 1,9 miliardi - sono in corso di realizzazione; 11 lotti - per un importo di circa 2,9 miliardi – sono in fase di progettazione; 4 lotti sono relativi a contratti rescissi. Inoltre, risultano aggiudicati i lavori di adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC e mai avviati i lavori relativi al Macrolotto n.3, parte II dal km 148+000 al km 173+900.


Giugno 2014

L’art. 1, comma 69, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), autorizza la spesa di 340 Meuro per la realizzazione del  secondo  stralcio  del  macrolotto  4 dell'asse  autostradale  Salerno-Reggio  Calabria,  tratto   fra   il viadotto Stupino  escluso  e  lo  svincolo  di  Altilia  incluso.
L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-2 Corridoio Helsinky La Valletta; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in 62 interventi.
Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.
ANAS Spa, in data 27 maggio 2014 pubblica sulla GUUE il bando di gara per l’affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno – Reggio Calabria – Macro lotto 4 - parte II - 2° stralcio: dal km 280+350 (viadotto Stupino escluso) al Km 286+050 (svincolo di Altilia incluso).


Dicembre 2014

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.
L’art. 3, commi 1 e 1 bis , del decreto-legge 1° settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per consentire nell'anno 2014 la  continuità  dei  cantieri  in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo "sblocca cantieri" di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, con la seguente articolazione temporale: 26 Meuro per il 2014; 231 Meuro per il 2015; 159 Meuro per il 2016; 1.073 Meuro per il 2017; 2.066 Meuro nel 2018; 148 Meuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1). Il fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 Meuro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche indicate nella norma. Gli interventi “Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo Sv. Di Rogliano (incluso) allo Sv. di Atilia” e “Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello” fanno parte degli interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 da finanziare ai sensi del comma 2 con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 8 del medesimo articolo 3 invece dispone che le risorse relative alla realizzazione degli interventi  concernenti  il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 62/2011 siano erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.Le risorse destinate all’opera, come riportato nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto, e precisamente nella tabella “Stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera" ammontano a 419 Meuro.
L’opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell’arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in 62 interventi; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione (50 interventi); Tabella 0.1 Il programmatico: le opere in progettazione (12 interventi).
Il CIPE, nella seduta del 10 novembre 2014, approva, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria. Macrolotto 4 – parte 2, stralcio 2: dal chilometro 280+350 (viadotto Stupino escluso) al chilometro 286+050 (svincolo di Altilia incluso), per un costo aggiornato di circa 316 Meuro. Tale deliberà è stata ricusata dalla Corte dei conti.
In base ai dati riportati sul sito di ANAS Spa, aggiornati a novembre 2014, risulta la seguente situazione di progetto: l’opera è suddivisa in 69 interventi ripartiti in 12 Macro lotti e 57 lotti, inclusi 8 svincoli, non previsti nell’originario piano per l’adeguamento ma successivamente richiesti da Regioni ed Enti Locali, oltre all’adeguamento geometrico della rampa A di innesto del raccordo SA-AV sull’A3 (viadotto Grancano) e all’intervento di rifacimento dell’impalcato del viadotto Sovrappasso Via Casa Savoia (Ex 184 delle Gambarie).
Rispetto all’avanzamento dei lavori dei 69 interventi la situazione risulta la seguente:
58 interventi sono ultimati, in corso di esecuzione o da appaltare
- 48 interventi completati e aperti al traffico;
- 6 interventi in corso di esecuzione, di cui 2 relativi alla messa in opera, sulla tratta Salerno-Buonabitacolo, di un sistema di gestione del traffico e del sistema di rilevazione della velocità media e puntuale “Vergilius”;
- 1 intervento puntuale al km 438+000, relativo al rifacimento dell’impalcato del Sovrappasso Via Casa Savoia (Ex 184 delle Gambarie), aggiudicato e di prossimo avvio;
- 1 intervento con progetto finanziato dalla Legge di Stabilità 2014, da appaltare (trattasi dei lavori di adeguamento dell’Autostrada 4° Macro Lotto - Parte 2 Stralcio 2 - Viadotto Stupino-Altilia dal km 280+350 al km 286+000, per un importo di 340 Meuro);
- 2 interventi con progetto finanziato dal D.L.133/2014 (cd. Decreto Sblocca Italia), da appaltare (trattasi dei lavori di adeguamento dell’Autostrada 4° Macro Lotto - Parte 2 Stralcio 1 - Rogliano -Viadotto Stupino dal km 270+700 al km280+350, per un importo di  381 Meuro e del nuovo svincolo di Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, situato al km 377+750, per un importo di 38 Meuro);
1 intervento di “Restyling”
- messa in sicurezza del tratto dal km 433+750 (svincolo di Campo Calabro) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria/Santa Caterina);
10 interventi in progettazione
- macro Lotto n° 4 (Parte 1) dal km 259+700 al km 270+700. Cosenza-Rogliano;
- macro Lotto n° 3 (Parte 4) è compreso tra il Km 185+000 ed il Km 206+500. Morano- Frascineto;
- tronco 3° Tratto 1° Lotto 5° dal km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) al km 348+600 (Svincolo di S. onofrio incluso);
- nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600;
- nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinità) in provincia di Salerno, situato al km 95+200 circa;
- nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno, (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km 103+207;
- nuovo sistema di svincoli di Cosenza sud, tra il km 262+000 ed il km 266+000 circa e viabilità di accesso alla città;
- nuovo svincolo di S. Eufemia Di Aspromonte, provincia di Reggio Calabria, situato al km 410+000;
- nuovo svincolo di Settimo Rende, provincia di Cosenza, situato al km 250+000;
- svincolo di Scilla – Collegamento urbano con Ieracari al km 423+300.


Marzo 2016

Con decreto interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015 sono assegnati 381 Meuro per i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia, e 38 Meuro per il nuovo svincolo di Laureana di Borrello, situato al km 377+750, a condizione che ANAS presenti alla STM gli elaborati progettuali idonei per la sottoposizione all’approvazione del CIPE e pubblichi il bando di gara entro 60 giorni dall’approvazione del CIPE.
Riguardo al macrolotto 3, parte 2, dal km 153+000 al km 173+900, Laino Borgo-Svincolo di Campomatese, in data 2 marzo 2015, durante le operazioni propedeutiche alla demolizione di una campata del viadotto Italia, si verifica il crollo della stessa, causando la morte di un operaio. In ragione di ciò, l’autostrada A3 viene chiusa al traffico nel tratto tra Laino Borgo e Mormanno per complessivi 10 km, deviando il traffico sui percorsi alternativi costituiti dalle strade statali e provinciali. Nel piano pluriennale Anas 2015-2019, per modificare tale viabilità alternativa, viene inserito l’intervento ”Macrolotto 3 – Parte 2 dal km 153+400 al km 173+900 – Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali” dell’importo di 27 Meuro interamente da finanziare.
L'opera è riportata nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2015 (aprile e novembre 2015), Allegato 3 Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in due parti: interventi in progettazione, con un costo di 3.079 Meuro e una disponibilità di 795 Meuro; interventi in realizzazione, con un costo di 1.194 Meuro interamente disponibili.
La Corte dei conti, con delibera n. SCCLEG/9/2015/PREV del 22 aprile 2015, ricusa il visto alla delibera CIPE n. 43/2014 “Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Macrolotto 4 – parte seconda – 2° stralcio dal Km 280+350 (Viadotto Stupino escluso) al Km 286+050 (svincolo di Altilia incluso). Approvazione progetto definitivo”, in quanto, come riferito nella massima, “in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, in applicazione della normativa primaria vigente il progetto definitivo di una infrastruttura strategica, allorché giunga in istruttoria presso il MIT ai sensi dell'art. 167, comma 5, D.lgs. n. 163/2006, senza essere stato mai preceduto dalla approvazione del progetto preliminare, deve essere previamente rimesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, affinché renda il parere obbligatorio di propria competenza”.
La Regione Calabria, con DGR n. 169 del 25 maggio 2015, approva gli indirizzi programmatici di aggiornamento dell’elenco delle opere del PIS ricadenti nel territorio della Regione Calabria per la definizione del 12° Allegato Infrastrutture. L’Asse Autostrada Salerno-Reggio Calabria è inserito tra gli interventi: non inclusi nella bozza di allegato infrastrutture, per i quali si propone l’inserimento (6 lotti); per i quali si propone l’aggiornamento e/o la rimodulazione (8 lotti); per i quali si propone la cancellazione in quanto già conclusi (25 lotti).
In data 23 giugno 2015, Anas SpA, approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto dell`A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra lo svincolo di Campo Calabro e lo svincolo di Santa Caterina, dal km 433,765 al km 442,077.
In data 21 luglio 2015 Anas SpA pubblica sulla GUUE il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'autostrada del tratto dell`autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra lo svincolo di Campo Calabro e lo svincolo di Santa Caterina, dal km 433,765 al km 442,077.
Il CIPE, con delibera n. 63 del 6 agosto 2015, esprime parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra il MIT e Anas SpA relativo all’anno 2015 e al Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. Gli stanziamenti complessivi per investimenti a favore di ANAS per l’anno 2015 sono pari a circa 1,115 milioni di euro, una quota rilevante dei quali è destinata ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Per la prestazione dei servizi sulla rete in gestione, invece, sono destinate risorse stimate per l’anno 2015 pari a 594 milioni di euro. Gli interventi dell’opera “Autostrada A3 SA-RC” sono riportati negli allegati: A” CdP 2015” Tabelle “Completamenti di itinerari”, “Fondi per progettazione”, “Maggiori esigenze per lavori in corso”; A1”CdP 2015 - Ulteriori interventi finanziati nel 2015 con altre fonti”; B “Schema di piano pluriennale degli investimenti 2015-2019”; B1 “Schema di piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 – Altre fonti”.
La Regione Calabria, con DGR n. 305 del 18 agosto 2015, approva la proposta per la definizione del 1° Atto Aggiuntivo all’“Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria”.
In base ai dati riportati sul sito di ANAS SpA, aggiornati a marzo 2016, risulta la seguente situazione di progetto: 355 Km realizzati, per 53 interventi complessivi; 20 km con lavori in corso di esecuzione, relativi al Macrolotto 3 parte 2 tra gli svincoli di Laino Borgo (km 153+400) e Campotenese (km 173+900), consegnato nel 2014; 10 km, relativi al tratto finale dell’autostrada tra lo svincolo di Campo Calabro (km 433+750 ca.) e lo svincolo di Reggio Calabria/Santa Caterina (km 442+920), da sottoporre a intervento di messa in sicurezza, con bando di gara pubblicato a luglio 2015. Per i restanti 58 km di autostrada, già caratterizzati da quattro corsie e a standard autostradale, Anas di intesa con il MIT ha valutato un piano di interventi di manutenzione.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 65 lotti dei quali:
- 47 con lavori ultimati entro il 31 marzo 2016;
- 3 in corso di realizzazione (dal km 148+000 al km 153+400, imbocco galleria Fossino-svincolo di Laino Borgo; dal km 153+000 al km 173+900, Laino Borgo- Campotenese; dal km 369+800 al 378+500, Svincolo di Mileto-Località Candiboni);
- 2 in gara (macrolotto 4, parte II, 2° stralcio, dal km 280+350 viadotto Stupino al Km 286+050 svincolo di Altilia; messa in sicurezza tratto Campo Calabro-Reggio Calabria);
- 13 in fase di progettazione. Tra i lotti in progettazione vi rientrano: i nuovi svincoli di Eboli, Sala Consilina Sud, Padula-Buonabitacolo, Cosenza Sud, Laureana di Borrello, S. Eufemia d'Aspromonte, Rende e Scilla; i lotti relativi a interventi di adeguamento e messa in sicurezza tra Morano Calabro e Firmo (21 km, dal km 1- 85+000 al km 206+500), Cosenza e Altilia (26 km, dal km 259+700 al km 286) e tra Pizzo Calabro e S. Onofrio (11 km, dal km 337+800 al km 348+600); il lotto relativo alla viabilità alternativa nell’ambito del macrolotto 3, parte 2 dal km 153+400 al km 173+900, tratto interessato dal crollo del viadotto Italia.


Dicembre 2016

L'opera “Salerno Reggio Calabria” è riportata nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2016, Appendice - Stato avanzamento delle 25 opere del PIS.
In data 22 dicembre 2016, ANAS SpA comunica l’apertura al traffico della galleria Larìa, in provincia di Cosenza, e la conclusione dei grandi lavori per l’ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, che cambia denominazione in A2 Autostrada del Mediterraneo. L’Anas comunica inoltre che, d’intesa con il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha già avviato un Piano di Manutenzione da oltre 1 miliardo di euro, interamente finanziato, per la realizzazione di interventi su un percorso di 58 km compreso tra le province di Cosenza e Vibo Valentia. Il Piano, limitatamente ad alcune situazioni particolari, prevede la realizzazione di alcune varianti localizzate ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza e percorribilità dell`infrastruttura.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati da ANAS al 31 dicembre 2016, riguardo ai soli lavori in corso o in fase di progettazione, risultano i seguenti aggiornamenti per lotti:
- Nuovo svincolo di Eboli: progetto preliminare approvato nel 2013 - In fase di aggiornamento per avvio procedure autorizzative D.Lgs. 50/2016;
- Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud: progetto preliminare approvato nel 2011 - In fase di avvio lo studio per soluzione alternativa di minor impatto a seguito del parere negativo della soprintendenza espresso in sede di procedura "legge obiettivo";
- Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo: progetto definitivo approvato nel 2012 – Avviate le procedure "legge obiettivo" nel 2013; nel 2016 è pervenuto il parere di compatibilità ambientale del MATTM;
- Macrolotto 3.2.: lavori conclusi e aperto al traffico;
- Macrolotto 3.2. Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali: progettazione in corso;
- Adeguamento e messa in sicurezza dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV): progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente;
- Tronco 2°- Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo): lavori conclusi e aperto al traffico;
- Macrolotto 4 - parti I e II 1° e 2° stralcio - Progetti assoggettati a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente e alcune varianti locali;
- Nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud e viabilità di accesso alla città: progettazione da avviare;
- Adeguamento e messa in sicurezza dal km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) al km 348+600 (Svincolo di S. Onofrio incluso): progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente;
- Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni): lavori in corso con un avanzamento dell’85%;
- Nuovo svincolo di Laureana di Borrello: progetto definitivo approvato nel 2010, avviate procedure legge obiettivo nel 2011; nel 2015 è pervenuto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici con prescrizioni per la modifica del progetto e ulteriori indagini; revisione progettuale in corso;
- Nuovo svincolo di S. Eufemia d'Aspromonte: intervento soppresso - bocciato dal MIT in sede di controllo del rispetto del D.Lgs. 35/2011;
- Nuovo svincolo di Rende: progetto approvato nel 2013 – Da avviare il progetto definitivo in convenzione con l’Università della Calabria;
- Svincolo di Scilla - Collegamento urbano con Ieracari: progetto definitivo approvato nel 2013; avviata la procedura autorizzativa a cura del Comune nel 2015;
- Messa in sicurezza tratto Campo Calabro-Reggio Calabria: progetto esecutivo approvato nel 2015; gara affidamento lavori non conclusa per contenzioso.


Maggio 2018

L’art. 16-quater della legge 3 agosto 2017 n. 123 di conversione del decreto legge 20 giugno 2017 n.91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” dispone che le risorse assegnate all’Autostrada Salerno – Reggio Calabria dall’art. 1, comma 69 della legge n. 147/2013 e dall’art. 3 del D.L. n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 164/2014) che a seguito dell’attività di project review non risultano più necessarie al completamento dei progetti, siano ridestinate ad interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale calabrese inseriti nel Contratto di Programma e connessa con l’itinerario Salerno – Reggio Calabria.
Il CIPE, con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, approva lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS SpA. Nell’allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, l’A2 Autostrada del Mediterraneo fa parte dei principali itinerari per i quali sono previsti interventi di adeguamento e messa in sicurezza e di completamento nonché nuove opere. In particolare gli interventi riportati nelle sezioni A.1, contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti, e A.3, contenente le schede di valutazione degli interventi, comprensive delle schede di progetto, sono:
UC16 - Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente, costo 16.090.359 euro.
UC18 - Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità), costo 26.261.589 euro.
UC21 - Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio), costo 161.314.133 euro.
UC22 - Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750, costo 37.560.889 euro.
UC44 - Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2, costo 30.289.670 euro.
UC48 - Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500, costo 195.712.000 euro.
UC90 - Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300), costo 9.640.557 euro.
UC145 (la commessa UC145 e' stata suddivisa negli interventi: UC161, UC162, UC163, UC164) -  Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in  corrispondenza dei km 153+400÷173+900, costo 26.688.000 euro.
UC148 - Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+00, costo 13.838.222 euro.
UC149 - Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000, costo 14.826.667 euro.
UC46 - Macrolotto 3 - parte 2°. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900, costo 596.741.655              euro.
Gli interventi riportati nelle sezioni A.2, contenente l’elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti diverse da quelle del Contratto di Programma”, e A.3, contenente le schede di valutazione degli interventi, comprensive delle schede di progetto, sono:
UC146 - Interventi di miglioramento funzionale - Bandi di gara pubblicati nel 2016 tramite anticipazione risorse del CdP 2015, costo 103.786.666 euro.
UC147 - Interventi di miglioramento funzionale inclusi svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud, costo 644.465.778 euro.
Sono altresì riportati nella sezione A.4, contenente esclusivamente l’elenco degli interventi cui sono finalizzate le risorse di cui alla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), i seguenti interventi:
UC16 - Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente, costo 16.090.359 euro.
UC145 (la commessa UC145 è stata suddivisa negli interventi: UC161, UC162, UC163, UC164) - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in  corrispondenza dei km 153+400÷173+900, costo 26.688.000 euro.
UC148 - Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+00, costo 13.838.222 euro.
UC46 - Macrolotto 3 - parte 2°. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900, costo 596.741.655 euro.
Con decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588, è approvato il Contratto di Programma 2016–2020 tra il MIT e l’ANAS SpA, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, che recepisce le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 di approvazione dello schema di contratto, che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere del NARS n. 3 del 4 agosto 2017.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017, appendice 2 – Interventi, tabella Interventi prioritari – strade e autostrade, è riportato l’intervento “A2 Autostrada del Mediterraneo SA-RC - Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) – Svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud ” identificato dal codice 15 e classificato “invariante”.
In data 23 dicembre 2017 ANAS SpA pubblica sulla Gazzetta europea S2473 il bando di gara per l’affidamento, mediante accordi quadri con un unico operatore, di servizi di  progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva inerenti l'A2 “Autostrada del Mediterraneo”.  L’appalto, che prevede l’affidamento di servizi per un ammontare complessivo di 24,7 milioni di euro, è suddiviso nei seguenti 3 lotti: lotto 1, servizi di supporto e progettazione per opere di importo fino a 50 milioni di euro, dell’importo a base di gara di 4,7 milioni di euro; lotto 2, servizi di supporto e progettazione per opere di importo compreso tra 50 milioni e 100 milioni, dell’importo a base di gara di 6 milioni; lotto  3, servizi di supporto e progettazione  per opere di importo oltre 100 milioni, dell’importo a base di gara di 14 milioni di euro.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2018, capitolo IV. Lo stato di attuazione degli interventi programmati, paragrafo IV. 3 Strade e autostrade, tabella Interventi prioritari invarianti – modalità: strade e autostrade  è riportato l’intervento “A2 Autostrada del Mediterraneo  SA-RC - Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) - svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud”, identificato con il codice 15 e con un costo di 1.105,28 milioni di euro.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, riguardo ai soli lavori in corso o in fase di progettazione, risultano i seguenti aggiornamenti per lotti:
- Nuovo svincolo di Eboli (UC16) - Revisione del progetto preliminare approvata nel 2017 - Procedure autorizzative ordinarie D.Lgs. 50/2016 in corso;
- Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (UC18) - Progetto preliminare approvato nel 2011 - In fase di avvio lo studio per soluzione alternativa di minor impatto a seguito del parere negativo della soprintendenza espresso in sede di procedura "legge obiettivo";
- Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo (UC44) - Progetto definitivo in corso di redazione;
- Macrolotto 3.2. Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - L'intervento (UC145) è stato suddiviso
in quattro sub interventi: stralcio 1 (UC161) - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all’autostrada (progettazione esecutiva in corso);  stralcio 2 (UC162)- Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 (progettazione di fattibilità tecnica ed economica in corso); stralcio 3 (UC163) - Interventi di tutela dei beni storici e artistici (progettazione di fattibilità tecnica ed economica in corso); stralcio 4 (UC164) - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all’autostrada – Area attrezzata sosta camper (progettazione esecutiva in corso);
- Adeguamento e messa in sicurezza dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV) (UC48) - progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente;
- Interventi di miglioramento funzionale inclusi svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud (ex macrolotto 4) - Progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente e alcune varianti - L'intervento (UC147) è stato suddiviso in sette sub interventi: Sa-Rc km 259+700-km 270+700 Cosenza-Rogliano (MS);  Sa-Rc km 270+700 al km 280+350 Rogliano-Viadotto Stupino (MS);  Sa-Rc km 280+350 al km 286+000 Viadotto Stupino-Altilia (MS);  Sa-Rc Nuovo svincolo di Rende (UC85), realizzazione dello svincolo di Cosenza Nord in località Settimo al Km 250+000 circa;  Sa-Rc Realizzazione dello svincolo di Cosenza Sud al Km 262+000 circa; Realizzazione della variante Cozzo S. Lorenzo (dal Km 261+500 al km 265+700 circa);  Realizzazione della variante Corsopato (dal km 275+500 al Km 280+400 circa);
- Adeguamento e messa in sicurezza dal km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) al km 348+600 (Svincolo di S. Onofrio incluso) (ex Tronco 3 Tratto 1 lotto 5) (UC21) - Progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente;
- Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni) (UC64) - Contratto rescisso;
- Nuovo svincolo di Laureana di Borrello (UC22)- Progetto definitivo approvato nel 2010, avviate le procedure legge obiettivo nel 2011; nel 2015 è pervenuto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici con prescrizioni per la modifica del progetto e ulteriori indagini; revisione progettuale in corso;
- Nuovo svincolo di S. Eufemia d'Aspromonte (UC82) - Intervento soppresso - bocciato dal MIT in sede di controllo del rispetto del D.Lgs. 35/2011;
- Nuovo svincolo di Rende (UC85) - Progetto approvato nel 2013 – Da avviare il progetto definitivo;
- Svincolo di Scilla - Collegamento urbano con Ieracari (UC90) - Progetto definitivo approvato nel 2013; avviata la procedura autorizzativa a cura del Comune nel 2015;
- Messa in sicurezza tratto Campo Calabro-Reggio Calabria (UC95) - Lavori avviati a gennaio 2018 con ultimazione prevista a gennaio 2020.


Ottobre 2019

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2019, “capitolo III. Appendice: lo stato di attuazione degli interventi programmati, paragrafo III. 3 Strade e autostrade, figura 0.6 Interventi prioritari – Autostrade”, sono riportati i costi, le risorse disponibili e il fabbisogno residuo articolati per ambito geografico. Per gli interventi sulla rete autostradale del sud, tra i quali rientra l’intervento “A2 Autostrada del Mediterraneo SA-RC - Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) - Svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud”, si rileva un costo complessivo di 1.920,647 milioni, un ammontare di risorse disponibili di 1.693,620 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 227,027 milioni di euro.
Il CIPE, con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, approva l’aggiornamento del CdP ANAS 2016-2020, il quale prevede 36 miliardi di investimenti complessivi (inclusi i 2,9 miliardi della legge 145/2018 e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare. L’aggiornamento prevede risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro e include un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro. Al 31 ottobre 2019 l’iter per l’approvazione dell’aggiornamento del CdP ANAS 2016-2021 non risulta concluso. Riguardo ai contenuti, nella versione del documento inviato informalmente dal MIT nel mese di settembre 2019, nell’Allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, sezione A.1, contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti, sono riportati gli interventi:
- Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente, identificato dal codice UC16, con un costo 16.090.359 euro interamente finanziato;
- Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità), identificato dal codice UC18, con un costo 26.261.589 euro e un fabbisogno di pari importo;
- Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2, identificato dal codice UC44, con un costo 30.289.670 euro, una copertura finanziaria di 500.000 euro e un fabbisogno di 29.789.670 euro;
- Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza del km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale, identificato dal codice UC161, con un costo 4.209.409 euro interamente finanziato;
- Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza del km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169, identificato dal codice UC162, con un costo 20.471.815 euro interamente finanziato;
- Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza del km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici, identificato dal codice UC163, con un costo 805.435 euro interamente finanziato;
- Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza del km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale, identificato dal codice UC164, con un costo 1.201.342 euro interamente finanziato;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - 1° stralcio, identificato dal codice UC48, con un costo 70.000.000 euro interamente finanziato;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - completamento, identificato dal codice UC48B, con un costo 125.712.000 euro e un fabbisogno di pari importo;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio , identificato dal codice UC21, con un costo 60.000.000 euro interamente finanziato;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - completamento, identificato dal codice UC21B, con un costo 101.314.133 euro e un fabbisogno di pari importo;
- Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750, identificato dal codice UC22, con un costo 37.560.889 euro e un fabbisogno di pari importo;
- Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300), identificato dal codice UC90, con un costo 9.640.557 euro, una copertura finanziaria di 150.000 euro e un fabbisogno di 9.490.557 euro;
- Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000, identificato dal codice UC148, con un costo 13.838.222 euro interamente finanziato;
- Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000, identificato dal codice UC149, con un costo 26.400.000 euro e un fabbisogno di pari importo.
Nella sezione A1 sono altresì riportati gli interventi:
- A3 - Macrolotto 3 - parte 2°. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900, identificato con il codice UC46, nella tabella “Aggiornamento Piano Pluriennale 2016-2020 – Maggiori esigenze per lavori in corso”, con un costo di 596.741.655, un avanzamento dei lavori del 100%, e un ulteriore fabbisogno di 87.000.000 milioni;
- A3 - Progetto definitivo per la fornitura e messa in opera di un sistema di Pmv, telecamere, sensori di traffico, stazioni meteorologiche per il controllo e la gestione del traffico nel tratto compreso tra il km. 0+000 ed il km. 108+000 dell'autostrada Sa-Rc, identificato con il codice UC83, nella tabella “Aggiornamento Piano Pluriennale 2016-2020 – Interventi in corso Adeguamento e messa in sicurezza, Completamenti Itinerari e Nuove Opere”, con un costo di 35.936.202 e la nota “Ultimato”;
- A2 - Lavori di manutenzione straordinaria dell’autostrada esistente dal km 433+765 al km 442+077 tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso), identificato con il codice UC95, nelle tabelle “Aggiornamento Piano Pluriennale 2016-2020 – Interventi da attivare Adeguamento e messa in sicurezza, Completamenti Itinerari e Nuove Opere”, con un costo di 57.540.479, uno stato dell’intervento “Gara” e la nota “Trasferito in interventi in corso”; “Aggiornamento Piano Pluriennale 2016-2020 – Interventi in corso Adeguamento e messa in sicurezza, Completamenti Itinerari e Nuove Opere”, con un costo aggiornato di 43.372.594, un avanzamento dei lavori dell’11,7% e la nota “Proveniente da interventi da attivare”.
Sono inoltre riportati nella sezione A.2, contenente l’elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti aggiuntive diverse da quelle del Contratto di Programma, i seguenti interventi:
- A2 - Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800), identificato dal codice UC147, con un costo 611.460.942 euro interamente finanziato;
- A2 - Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località Settimo di Rende, identificato dal codice UC85, con un costo 33.004.836 euro interamente finanziato;
- A2 - Interventi di miglioramento funzionale, identificato dal codice UC146, con un costo 103.786.669 euro interamente finanziato.
Il CIPE, con delibera n. 60 del 1° agosto 2019, assegna 441.764.487 euro a favore di ANAS SpA per il piano di deflazione del contenzioso, con risorse rivenienti da progetti conclusi e collaudati dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria (macro lotto 5). Le risorse massime utilizzabili ammontano a 700 milioni di euro, di cui 204 milioni di euro già assegnati con delibera n. 91/2017.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2019, riguardo ai soli lavori in corso, in fase di avvio o in fase di progettazione, risultano i seguenti aggiornamenti per lotti:
- Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni) (UCUP00058) (UC64) - Contratto risolto per grave negligenza in data 06/06/2017. All'atto della risoluzione contrattuale l'avanzamento lavori era pari all’85%.
- Progetto definitivo per la fornitura e messa in opera di un sistema di Pmv, telecamere, sensori di traffico, stazioni meteorologiche per il controllo e la gestione del traffico nel tratto compreso tra il km. 0+000 ed il km. 108+000 dell'autostrada Sa-Rc (UC83) - Lavori ultimati - In corso i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (3 anni fino ad aprile 2020), i cui oneri sono previsti da contratto in capo all'Impresa;
- Messa in sicurezza dell'autostrada esistente dal km 433+765 al km 442+077 tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso) (UC95) – Lavori in corso, ultimazione prevista a dicembre 2020;
- Interventi di miglioramento funzionale (UC146) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Gli interventi risultano ultimati e/o in fase di realizzazione;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada (UC161) - Lavori non ancora avviati a causa di un ricorso sulle procedure di affidamento. Si è in attesa di Sentenza TAR;
- Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente (UC16) - Progetto definitivo in corso;
- Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) (UC18) - In avvio progetto di fattibilità tecnico economica;
- Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 (UC44) - Progetto definitivo in corso;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 (UC162) - Progetto definitivo in corso;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici (UC163) - Progetto esecutivo in corso;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada – Area attrezzata sosta camper (UC164) - Progetto definitivo in corso;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV) - 1° stralcio (UC48) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo in corso;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV) - Completamento (UC48B) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo in corso;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) (UC147) - Progetto di fattibilità tecnico economica in corso;
- Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località Settimo di Rende (UC85) - Progetto definitivo in corso;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio (UC21) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo in corso;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - Completamento (UC21B) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo in corso;
- Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 (UC22) - Progetto definitivo in corso;
- Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) (UC90) - Progettazione definitiva in avvio;
- Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 (UC148) - L’intervento era originariamente inserito nel generale progetto di ammodernamento del Macrolotto 6 della SA-RC affidato a CG e beneficia delle relative autorizzazioni acquisite in sede di progetto definitivo. Progetto esecutivo in corso;
- Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 (UC149) – Progettazione definitiva in avvio.


Dicembre 2020

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2020 - denominato “#italiaveloce - L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture” - Capitolo V. Il sistema integrato dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture: interventi e programmi prioritari per lo sviluppo del Paese, paragrafo V.3 Le strade e le autostrade, tabella V.3.4: costo e finanziamenti disponibili per la realizzazione degli interventi prioritari – modalità strade e autostrade,  è inserito l’intervento “13 A2 "Autostrada del Mediterraneo" SA-RC”, con un costo di 1.105,28 milioni di euro, un ammontare di risorse disponibili di 878,25 milioni di euro e un fabbisogno residuo di 227,03 milioni di euro. Lo stesso intervento è presente nella  tabella “V.3.5: interventi prioritari”.
L’aggiornamento del CdP ANAS 2016-2020 è divenuto operativo in data 18 ottobre 2020 con la registrazione alla Corte dei Conti del decreto interministeriale MIT/MEF n. 399 del 17 settembre 2020.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2020, riguardo ai soli lavori in corso, in fase di avvio o in fase di progettazione, risultano i seguenti aggiornamenti per lotti:
- Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni) (UCUP00058) (UC64) - Contratto risolto per grave negligenza in data 06/06/2017. All'atto della risoluzione contrattuale l'avanzamento lavori era pari all’85%;
- Messa in sicurezza dell'autostrada esistente dal km 433+765 al km 442+077 tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso) (UC95) – Lavori in corso, ultimazione prevista a marzo 2021;
- Interventi di miglioramento funzionale (UC146) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Gli interventi risultano ultimati e/o in fase di realizzazione;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada (UC161) - Lavori avviati a settembre 2020 e ultimazione prevista a agosto 2021;
- Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente (UC16) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio 2022;
- Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) (UC18) -  Programmato con appaltabilità prevista a gennaio 2022;
- Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 (UC44) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio 2022;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 (UC162) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio 2022;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici (UC163) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio 2022;
- Macrolotto 3 - parte 2 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 - Completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali - Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada – Area attrezzata sosta camper (UC164) - Programmato con appaltabilità prevista ad aprile  2021;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV) - 1° stralcio (UC48) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte IV) - Completamento (UC48B) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) (UC147), articolato in tre sub-interventi -  Programmato con appaltabilità prevista a gennaio  2023;
- Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località Settimo di Rende (UC85) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio  2022;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio (UC21) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo;
- Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - Completamento (UC21B) - Il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Progetto esecutivo;
- Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 (UC22) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio  2022;
- Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) (UC90) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio  2022;
- Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 (UC148) - L’intervento era originariamente inserito nel generale progetto di ammodernamento del Macrolotto 6 della SA-RC affidato a CG e beneficia delle relative autorizzazioni acquisite in sede di progetto definitivo. Progetto esecutivo;
- Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 (UC149) - Programmato con appaltabilità prevista a gennaio  2022.


Maggio 2022

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2021 - denominato “Dieci anni per trasformare l’Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti – Per il benessere delle persone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell’ambiente” - Appendice: dettaglio degli interventi e programmi prioritari per lo sviluppo del Paese, parte A.2 Le strade e le autostrade, Tabella A.2.2. Interventi prioritari strade e autostrade è inserito  l’intervento: “15 A2 Autostrada del Mediterraneo SA-RC - Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) - svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud”, con un costo di 1.197,85 milioni di euro,  con una copertura finanziaria di 878,25 milioni di euro e un fabbisogno di 319,60 milioni di euro.
Il CIPESS, con delibera n. 44 del 27 luglio 2021, approva lo schema di aggiornamento 2020 del CdP 2016-2020 fra il MIMS e ANAS. L’intervento “Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 320+400 al km 331+400” è riportato nella Tabella 3 - Legge 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), rifinanziamento Fondo unico ANAS - con un costo di 78.490.000 euro e un’assegnazione di 28.000.000 euro.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 - denominato “Dieci anni per trasformare l’Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti – Per il benessere delle persone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell’ambiente” – capitolo III. Gli interventi e i programmi prioritari per lo sviluppo del paese, punto 3 Le strade e le autostrade, Tabella III.3.2. Interventi prioritari è inserito l’intervento “15 A2 "Autostrada del Mediterraneo" SA-RC Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) - svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud”, con un costo di 1.719,88 milioni di euro,  con una copertura finanziaria di 878,25 milioni di euro e un fabbisogno di 841,63 milioni di euro.


COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
Costo al 21 dicembre 2001
0,000
- Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione al 30 aprile 2004
6.888,400
- Fonte: Delibera CIPE 96/2002
Previsione al 30 aprile 2005
6.888,400
- Fonte:
Costo al 06 aprile 2006
0,000
- Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione al 30 aprile 2007
7.542,580
- Fonte: DPEF 2008-2012
Costo al 30 giugno 2008
0,000
- Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione al 30 aprile 2009
9.665,000
- Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione al 30 aprile 2010
10.269,680
- Fonte: DFP 2010-2013
Costo ad aprile 2011
10.065,890
- Fonte: DEF 2011
Previsione al 30 aprile 2011
10.065,890
- Fonte: DEF 2011
Costo al 30 giugno 2011
10.371,440
- Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione al 31 dicembre 2011
10.265,880
- Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) e Delibera CIPE 62/2011
Costo al 01 giugno 2012
10.454,960
- Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione al 30 giugno 2012
10.265,880
- Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) e Delibera CIPE 62/2011
Previsione al 30 settembre 2012
10.362,410
- Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012); Delibera CIPE 62/2011; ANAS Spa
Costo al 01 dicembre 2012
10.454,960
- Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Previsione al 30 giugno 2013
10.454,960
- Fonte: DEF 2012 (dicembre 2012); Delibera CIPE 62/2011; ANAS Spa
Costo al 01 settembre 2013
10.454,960
- Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione al 31 ottobre 2013
10.454,960
- Fonte: DEF 2013 (settembre 2013); Delibera CIPE 62/2011; ANAS Spa
Costo al 01 aprile 2014
10.454,960
- Fonte: DEF 2014
Previsione al 30 giugno 2014
10.454,960
- Fonte: ANAS Spa, DEF 2014 e Delibera CIPE 62/2011
Costo agosto 2014
9.892,370
- Fonte: Delibera 26/2014
Costo al 01 settembre 2014
9.892,370
- Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione al 31 dicembre 2014
10.557,000
- Fonte: ANAS Spa DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) e Delibera CIPE 62/2011.
Previsione al 31 marzo 2016
9.053,422
- Fonte: ANAS Sp, DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) e Delibera CIPE 62/2011.
Previsione al 31 dicembre 2016
9.053,422
- Fonte: ANAS Sp, DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014) e Delibera CIPE 62/2011.
Previsione 31 maggio 2017
9.053,422
- Fonte: Anas SpA; Delibera 26/2014
Costo al 26 aprile 2018
1.105,280
- Fonte: DEF 2018
Previsione al 31 maggio 2018
8.335,254
- Fonte: CdP Anas 2016-2020; Delibera 26/2014
Costo al 30 aprile 2019
1.105,277
- Fonte: DE 2019
Previsione al 31 ottobre 2019
8.332,660
- Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020; Delibera 26/2014
Costo al 06 luglio 2020
1.105,277
- Fonte: DEF 2020
Previsione al 31 dicembre 2020
8.332,660
- Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020; Delibera 26/2014
Costo al 29 luglio 2021
1.197,850
- Fonte: Allegato Infrastrutture al DEF 2021
Costo al 20 maggio 2022
1.719,880
- Fonte: Allegato Infrastrutture al DEF 2022
Previsione al 31 maggio 2022
8.411,150
- Fonte: Delibera CIPESS 44/2021, Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020, Delibera 26/2014
QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
Risorse disponibili al 31 maggio 2022
8.004,130

Fondi Legge Obiettivo
1.965,210
Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fondo "sblocca cantieri" (d)
419,000
Fonte: ANAS Spa e decreto-legge 1 settembre 2014, n. 133
FSC - Fondi Piano Nazionale per il Sud (c)
217,100
Fonte: Delibera CIPE 62/2011
Fondo investimenti - Art 1, comma 140, Legge 232/2016
119,680
Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020
Fondi pubblici
4.872,769
Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020; CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019; Delibera CIPE 26/2014; decreto-legge 1 settembre 2014, n. 133; Delibera CIPE 62/2011
Legge di stabilità 2014
314,800
Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020
ANAS SpA - CdP 2016-2020
56,201
Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020
ANAS SpA - CdP 2015
11,370
Fonte: Aggiornamento CdP ANAS 2016-2020; CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019
Fondo unico ANAS 2021
28,000
Fonte: Delibera CIPESS 44/2021

Fabbisogno residuo al 31 maggio 2022
407,020

A2 Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-003+000 (UCCSAUT001A)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Progettazione esterna eseguita presso la Direzione Generale ANAS. I dati mancanti non sono noti al RUP.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 13.957.559,87 A.T.I. Technital - Tecnic - C.R.A. 07/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
360 giorni
Data bando
CIG/CUI
N.N.
Data aggiudicazione
12/12/2000
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Gleismac Italiana S.p.A. poi GE.CO.MAR. S.p.A. a seguito di cessione di ramo d'azienda
Codice fiscale
Data stipula contratto
08/05/2001
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
13.531.482,93
Importo oneri per la sicurezza
426.076,94
Importo complessivo a base di gara
13.957.559,87
Importo di aggiudicazione(2)
9.681.676,56
Somme a disposizione
2.772.620,89
Importo totale
12.454.297,45
% Ribasso di aggiudicazione
31,60
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Non è nota al RUP la ripartizione delle fonti di finanziamento.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
09/02/2001
Stato avanzamento (importo)
8.760.780,85
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
04/02/2002
Data effettiva fine lavori
31/05/2004
Data presunta fine lavori x varianti
10/07/2002
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Interferenze con viabilità poichè il lavoro interessa lo svincolo di Fratte fra la A£ SA-RC, il Raccordo Autostradale SA-AV e la viabilità ordinaria costituente il principale accesso alla città di Salerno. Ciò non ha consentito la chisura della strada e i lavori sono dovuti avanzare in presenza di traffico. Inoltre, redazione di una PVT con assegnazione di ulteriori 150 giorni di tempo contrattuale.
Data collaudo statico
20/11/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
20/11/2006
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
18
Importo complessivo riserve definite
13.453.510,07
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
Riserve allo stato finale, complessivamente definite mediate Lodo arbitrale sottoscritto il 09/05/2005. L'impresa ha rifiutato la proposta di componimento bonario avanzata dal RUP.

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
71
Note
Trattasi di sospensioni parziali, che hanno dato luogo ad un differimento dei tempi contrattuali pari a 6 giorni.

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
150
Motivi
Altri motivi
Perizia di Variante redatta ed approvata prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, ex art. 25 c. 1 lett. a) e c.3 della L. 109/94
Importo
9.424.248,71
Importo oneri sicurezza
433.840,06
Somme a disposizione
2.596.208,68
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2° (UCCSAUT001BBIS)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
I dati sono stati desunti dagli atti in possesso dell'Ufficio di Salerno. Il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 - prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 97.715.174,36 460.000,00 Raggruppamento TECHNITAL - TECNIC - C.R.A. 04/12/2003 27/07/2004

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
500 giorni
Data bando
10/08/2004
CIG/CUI
CIG 2912783890
Data aggiudicazione
05/05/2005
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. S.A.F.A.B. S.p.A. - A. & I. DELLA MORTE S.p.A.
Codice fiscale
10787801009
Data stipula contratto
22/11/2005
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
92.829.524,36
Importo oneri per la sicurezza
4.885.650,00
Importo complessivo a base di gara
97.715.174,36
Importo di aggiudicazione(2)
86.260.007,03
Somme a disposizione
28.636.908,56
Importo totale
114.896.915,59
% Ribasso di aggiudicazione
12,34
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
30/09/2005
Data effettiva inizio lavori
30/09/2005
Stato avanzamento (importo)
84.290.970,74
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
12/02/2007
Data effettiva fine lavori
31/05/2010
Data presunta fine lavori x varianti
16/08/2009
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
lavori sotto traffico, ritardi dell'impresa.
Data collaudo statico
31/10/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo
31/10/2012
Note
L'Impresa ha firmato il Certificato iscrivendo la nuova riserva n° 6. La Commissione di Collaudo ha espresso parere negativo in merito alla predetta riserva in calce al verbale, ritenendo la stessa infondata.

Contenzioso
Totale riserve definite
2
Importo complessivo riserve definite
11.270.593,11
Totale riserve da definire
4
Importo complessivo riserve da definire
36.137.797,23
Note
E' in corso l'attivazione delle procedure ex Art. 240, comma 6, D. Lgs. 163/06

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
57
Note

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
860
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
La PVT n. 1 - art. 25 comma 3, 2° capoverso l.109/94 e smi; PVT n. 2 : art. 132 c.1 lett. a); b); c) e c.3, D.lgs 163/06
Importo
84.957.421,82
Importo oneri sicurezza
5.100.774,29
Somme a disposizione
4.662.137,17
Totale
Note
NELL'IMPORTO DELLE S.A.D. NON SONO INSERITI GLI ONERI I.V.A.
A2 Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango (UCCSAUT00029)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
i dati sono desunti dagli atti in possesso dell'Ufficio di Salerno. il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 -prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva 10.472.676,45 05/01/2004 22/02/2005

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
210 giorni
Data bando
21/04/2005
CIG/CUI
CIG 37982818A1
Data aggiudicazione
19/02/2007
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
FONTANA COSTRUZIONI S.p.A.
Codice fiscale
02368580615
Data stipula contratto
12/07/2007
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
5.894.341,20
Importo oneri per la sicurezza
449.949,71
Importo complessivo a base di gara
6.344.290,91
Importo di aggiudicazione(2)
5.393.858,04
Somme a disposizione
4.128.385,54
Importo totale
9.522.243,58
% Ribasso di aggiudicazione
16,12
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
17/09/2007
Data effettiva inizio lavori
17/09/2007
Stato avanzamento (importo)
5.229.541,99
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
13/07/2008
Data effettiva fine lavori
16/09/2009
Data presunta fine lavori x varianti
22/08/2008
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
impedimenti dovuti ad interferenze, condotta dell'impresa
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Il Collaudo è ancora in corso.

Contenzioso
Totale riserve definite
9
Importo complessivo riserve definite
739.032,10
Totale riserve da definire
4
Importo complessivo riserve da definire
3.620.857,10
Note
Attivata 2^ procedura di accordo bonario. La proposta non vincolante di accordo bonario è stata formulata dalla Commissione in data 30.01.2012. Ad oggi il Commitente non ha formalmente comunicato le proprie determinazioni.

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
23
Note
sospensione parziale - tempi ragguagliati ex art. art. 24 c. 7 DM145/00

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
10
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
art. 132 c. 1 lett. a) D.lgs 163/06
Importo
5.143.528,62
Importo oneri sicurezza
468.117,34
Somme a disposizione
2.467.853,96
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° Carreggiata Nord (UCCSAUT003)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Importo in lire. Approvazione progettazione con D.A. n° 34/97 del 14/11/1997.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 58.002.900.581,00 14/11/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
25/03/1998
CIG/CUI
Data aggiudicazione
15/04/1998
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
GI.CO. COSTRUZIONI SPA - DONATI SPA
Codice fiscale
Data stipula contratto
25/11/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
58.002.900.581,00
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
58.002.900.581,00
Importo di aggiudicazione(2)
42.039.922.312,00
Somme a disposizione
14.900.141.094,00
Importo totale
56.940.063.406,00
% Ribasso di aggiudicazione
27,52
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
01/06/1998
Data effettiva inizio lavori
02/06/1998
Stato avanzamento (importo)
21.569.524,04
Stato avanzamento (percentuale)
99,48
Data presunta fine lavori
15/06/2001
Data effettiva fine lavori
15/12/2004
Data presunta fine lavori x varianti
15/12/2004
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
fallimento impresa
Data collaudo statico
16/05/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
24/01/2007
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
7
Importo complessivo riserve definite
1.218.838,28
Totale riserve da definire
12
Importo complessivo riserve da definire
8.232.882,58
Note
7 riserve definite con procedura ex art.31/bis legge n° 109/04

Sospensione lavori
Numero totale
0
Giorni di sospensione totali
Note

Varianti
Numero totale
8
Giorni proroga totali
210
Motivi
Altri motivi
Importo
22.450.000,00
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
7.611.675,38
Totale
Note
Tutti i dati sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite dal Compartimento di Cosenza, in quanto il sottoscritto ing. Fabio Arcoleo non è più RDP dei lavori in argomento ed attualmente svolge il ruolo di Capo Compartimento della sede dell'Emilia Romagna a Bologna.
A2 Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° Carreggiata Sud (UCCSAUT002)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
DAI DESUNTI DAGLI ATTI IN POSSESSO C/O SEZIONE DI SALERNO, il R.d.P che redige la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 57.396.687,16 23/04/1999 24/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
20/12/2000
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
TOTO SpA -SCHIAVO SpA
Codice fiscale
00134410695
Data stipula contratto
26/02/2001
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
56.114.324,68
Importo oneri per la sicurezza
1.282.362,48
Importo complessivo a base di gara
57.396.687,16
Importo di aggiudicazione(2)
39.882.559,94
Somme a disposizione
16.046.367,89
Importo totale
55.928.927,83
% Ribasso di aggiudicazione
31,21
% Rialzo di aggiudicazione
Note
DAI DESUNTI DAGLI ATTI IN POSSESSO C/O SEZIONE DI SALERNO Si fa riserva di acquisire i dati mancanti presso la Direzioen Generale al prossimo aggiornamento.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
13/02/2001
Data effettiva inizio lavori
13/02/2001
Stato avanzamento (importo)
38.193.877,51
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
02/08/2003
Data effettiva fine lavori
14/11/2007
Data presunta fine lavori x varianti
03/11/2006
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
contenzioso con l'ATI, cause varie.
Data collaudo statico
22/01/2010
Data collaudo tecnico-amministrativo
22/01/2010
Note
IMPORTO STATO AVANZAMENTO CORRISPONDE A IMPORTO LAVORI LIQUIDATO IN SEDE DI COLLAUDO

Contenzioso
Totale riserve definite
32
Importo complessivo riserve definite
17.657.573,42
Totale riserve da definire
2
Importo complessivo riserve da definire
258.536,14
Note
Riserve riconosciute giusto lodo 1 per € 10.299.642,57 oltre rivalutazione, interessi e spese - lodo 2 per € 7.357.930,85 oltre rivalutazione, interessi e spese - E' pendente un terzo giudizio arbitrale.

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
Note
sospensioni parziali : 21/01/2002 & 28/09/2006. La prima precedente alla 1^ PVT e di cui si è tenuto conto nella stessa. I tempi della seconda sono stati valutati nell'ambito della proroga di 41 giorni della PVT n. 3.

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
581
Motivi
Altri motivi
I GIORNI DI PROROGA CONCESSI NON TENGONO CONTO DELL'EFFETTIVO FERMO DEI LAVORI DEL DICEMBRE 2003 E DELLA CONSEGNA DELLA 1 PERIZIA CONSEGNATA IN DATA 12/05/2005
Importo
38.601.861,85
Importo oneri sicurezza
1.282.417,77
Somme a disposizione
7.348.855,59
Totale
Note
importi all'ultimo aggiornamento del Q.E. del 04.06.2008.
A2 Sa-Rc – Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° stralcio 2° dal Km 13+000 al Km 16+890 (UCCSAUT004)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 90.531,70 88.600,00 Simeone Giovanni 06/04/2007 16/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
365 giorni
Data bando
19/09/2007
CIG/CUI
CIG 00564697AF
Data aggiudicazione
28/10/2010
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale
02987670839
Data stipula contratto
28/10/2010
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
10.049.201,51
Importo oneri per la sicurezza
465.744,21
Importo complessivo a base di gara
10.514.945,72
Importo di aggiudicazione(2)
8.952.303,33
Somme a disposizione
1.837.214,12
Importo totale
10.789.517,45
% Ribasso di aggiudicazione
15,55
% Rialzo di aggiudicazione
Note
In data 27.09.2008 è stato stipulato il contratto per lavori di cui trattasi con l'Impresa Cotea S.r.l.per un importo lavori € 9.712.188,88 , € 533.007,04 per Oneri per la Sicurezza, € 1.837.214,12 per Somme a Disposizione e € 2.080.609,37 per Oneri d'Investimento. In data 14.06.2010 con dispositivo ANAS n. 85198 è stato risolto il contratto. E' stato riconosciuto alla Cotea un avanzamento lavori di € 1.225.629,57 per lavori e € 67.262,82 per Oneri di Sicurezza per un totale di € 1.292.892,39. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lg. 163/06 è stato affidato all'Impresa Ricciardello il completamento dei lavori in appalto di € 8.486.559,11 per lavori ed € 465.744,22 per Oneri della Sicurezza per un totale di € 8.952.303,33.Pertanto all'importo riportato nel quadro economico deve essere aggiunto € 1.4651.306,51 per lavori a lordo del ribasso e € 67.262,82 pèer oneri della sicurezza riconosciti a COTEA.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
28/10/2010
Data effettiva inizio lavori
28/10/2010
Stato avanzamento (importo)
9.711.238,50
Stato avanzamento (percentuale)
91,17
Data presunta fine lavori
27/10/2011
Data effettiva fine lavori
26/11/2011
Data presunta fine lavori x varianti
26/11/2011
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
0
Importo complessivo riserve definite
0,00
Totale riserve da definire
21
Importo complessivo riserve da definire
12.776.478,21
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
30
Motivi
Altri motivi
La 2a non è una P.V.T., ma un Ordine di Servizio (n. 34 ) che concede all'Impresa una proroga di 30 gg. (Art. 132 c. 3 1° capoverso)
Importo
10.098.009,10
Importo oneri sicurezza
554.180,95
Somme a disposizione
3.836.956,39
Totale
Note
Le S.a.D. comprendono anche gli Oneri d'Investimento. Per il calcolo del'importo totale bisogna tener conto di € 1.292.892,3 9 riconosciuto alla Cotea.
A2 Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750 (UCUP00036)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
L'impresa aggiudicataria indicata ha eseguito la progettazione esecutiva.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 2.067.134,15 70.000,00 64.768,28 SCHIAVO & C. S.p.A. 18/11/2008 26/01/2009

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
70 giorni
Lavori
210 giorni
Data bando
10/12/2007
CIG/CUI
0105867435
Data aggiudicazione
17/06/2008
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
SCHIAVO & C. S.p.A.
Codice fiscale
00184900652
Data stipula contratto
23/10/2008
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
2.234.108,77
Importo oneri per la sicurezza
115.000,00
Importo complessivo a base di gara
2.349.108,77
Importo di aggiudicazione(2)
2.246.902,43
Somme a disposizione
1.458.220,93
Importo totale
3.705.123,36
% Ribasso di aggiudicazione
7,47
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Nelle Somme a Disposizione non sono considerati gli oneri IVA (che ammontano ad euro 530.576,26)

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
08/04/2009
Data effettiva inizio lavori
08/04/2009
Stato avanzamento (importo)
2.179.426,51
Stato avanzamento (percentuale)
97,00
Data presunta fine lavori
03/11/2009
Data effettiva fine lavori
26/02/2010
Data presunta fine lavori x varianti
26/02/2010
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Collaudo statico e tecnico- amministrativo in corso

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
115
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
La PVTS viene motivata anche secondo l'art. 132 c.1 lett. b) D.Lgs. 163/2006
Importo
2.143.384,78
Importo oneri sicurezza
119.242,02
Somme a disposizione
1.377.727,90
Totale
Note
N.B. i tempi di realizzazione sono "secondo previsione", perchè si tratta di 55 giorni autorizzati in PVTS e 60 gg autorizzati con apposita Istanza di proroga.
A2 Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 1° (UCCSAUT005)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 21.433.168,02 13/01/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
26/11/1997
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. Torno S.r.l. – Ing. G. Pomarici e C., sede in Roma
Codice fiscale
Data stipula contratto
04/08/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
21.433.168,02
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
21.433.168,02
Importo di aggiudicazione(2)
16.329.930,71
Somme a disposizione
7.543.421,62
Importo totale
23.873.352,33
% Ribasso di aggiudicazione
23,81
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
16/12/1997
Stato avanzamento (importo)
17.427.894,90
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
03/06/2000
Data effettiva fine lavori
04/07/2003
Data presunta fine lavori x varianti
04/07/2003
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Interferenze, espropri
Data collaudo statico
04/07/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo
14/06/2006
Note
Il Collaudo T.A. è stato approvato con Disposizione della Direzione Generale ANAS prot. n. 47738 del 16/04/07

Contenzioso
Totale riserve definite
16
Importo complessivo riserve definite
11.830.483,96
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
577
Motivi
Altri motivi
perizia redatta ed approvata prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, redatta ai sensi dell'art. 25 c.3 della L. 109/94
Importo
18.696.786,64
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
7.645.837,31
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 022+400-023+000 - Svincolo di Battipaglia incluso (UCUP00046)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Trattasi di Appalto Integrato. L'importo dei lavori indicato nel progetto è al netto del ribasso.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 24.209.483,82 450.000,00 431.000,00 ATI TECNIS S.P.A. - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE S.R.L. 06/08/2008 09/07/2009

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
90 giorni
Lavori
550 giorni
Data bando
07/12/2007
CIG/CUI
0092790CB7
Data aggiudicazione
06/08/2008
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI TECNIS S.P.A. - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.
Codice fiscale
02766640870
Data stipula contratto
11/12/2008
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
27.444.468,09
Importo oneri per la sicurezza
1.240.617,75
Importo complessivo a base di gara
28.685.085,84
Importo di aggiudicazione(2)
26.027.101,57
Somme a disposizione
3.266.927,11
Importo totale
29.294.028,68
% Ribasso di aggiudicazione
21,02
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
1)L'ATI Tecnis S.p.A. - Preve costruzioni S.p.A. - Costruzioni metalliche prefabbricate S.r.l., con Atto n. 44104 Rep. 25679 in data 03/12/2009 ha comunicato la trasformazione in "Consortile ASR 11 S.C.A.R.L." (P.IVA 04748580877). 2) Le Somme a Disposizione sono senza IVA, perchè da noi considerate solo per memoria. L'IVA ammonta ad euro 5.387.100,89. 3) Tra il Progetto Definitivo a base di gara e Progetto Esecutivo è stata fatta una PVTS con incremento di spesa per recepire prescrizioni varie come risulta da Atto Aggiuntivo del 22/12/2009 n. 46447. Pertanto le somme indicate nel Quadro Economico sono quelle che scaturiscono dall'Atto Aggiuntivo indicato.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
In corso
Data presunta inizio lavori
18/11/2009
Data effettiva inizio lavori
18/11/2009
Stato avanzamento (importo)
23.515.908,85
Stato avanzamento (percentuale)
81,26
Data presunta fine lavori
21/05/2011
Data effettiva fine lavori
03/07/2012
Data presunta fine lavori x varianti
03/07/2012
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
La PVTS è stata redatta in base all'art. 132 c.3 II cv D.Lgs. 163/2006.
Importo
28.025.214,76
Importo oneri sicurezza
1.574.344,85
Somme a disposizione
3.714.101,23
Totale
Note
Nella voce "Importo" è compresa anche la progettazione, pari ad euro 538.132,37
A2 Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1° Tratto 3° (UCCSAUT007)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 32.851.832,95 19/02/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
04/11/1997
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. C.C.C. – Aleandri S.r.l. – Intini Angelo S.r.l.
Codice fiscale
Data stipula contratto
22/10/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
32.851.832,95
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
32.851.832,95
Importo di aggiudicazione(2)
24.471.330,36
Somme a disposizione
15.194.776,60
Importo totale
39.666.106,96
% Ribasso di aggiudicazione
25,51
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
15/12/1997
Stato avanzamento (importo)
20.909.590,69
Stato avanzamento (percentuale)
99,16
Data presunta fine lavori
02/06/2000
Data effettiva fine lavori
31/12/2002
Data presunta fine lavori x varianti
04/11/2001
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
problematiche relative ad espropri e interferenze
Data collaudo statico
31/12/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo
23/03/2004
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
51
Importo complessivo riserve definite
16.967.932,26
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
300
Motivi
Altri motivi
Perizia redatta ed approvata il 06/02/2001, prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006. Redatta ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. a) e c. 3
Importo
21.085.489,51
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
10.734.783,97
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1° (UCCSAUT006 A)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
I dati sono stati desunti dagli atti in possesso presso l'Ufficio di Sa. il RdP che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente ANAS n. 106 del 106 del 30.05.2008 prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 10.274.452,47 23/04/2002

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
480 giorni
Data bando
14/05/2002
CIG/CUI
CIG 1871981795
Data aggiudicazione
23/06/2004
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
I.CO.G.I. S.p.A.
Codice fiscale
00086630803
Data stipula contratto
26/01/2005
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
9.966.218,90
Importo oneri per la sicurezza
308.233,57
Importo complessivo a base di gara
10.274.452,47
Importo di aggiudicazione(2)
7.907.260,38
Somme a disposizione
3.113.183,32
Importo totale
11.020.443,70
% Ribasso di aggiudicazione
23,75
% Rialzo di aggiudicazione
Note
L'importo delle S.a.D è stato rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva con dispositivo n. 2212 del 06.08.2004 del Direttore Generale dell'ANAS, in € 7.907.260,38 per lavori ed o.s. ed € 3.113.183,32 per S.a.D. (totale € 11.020.443,70)

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
13/07/2004
Data effettiva inizio lavori
22/07/2004
Stato avanzamento (importo)
7.762.428,92
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
05/11/2005
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
11/10/2007
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Con nota pervenuta in data 10/12/2012 l'Impresa ha comunicato di aver ultimato i lavori.

Contenzioso
Totale riserve definite
9
Importo complessivo riserve definite
2.666.213,50
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
Con accordo bonario n° CDG-0069912 -P dell'17.05.2012 è stato riconosciuto l'importo di € 2.666.213,50 per sorte oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Varianti
Numero totale
4
Giorni proroga totali
705
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Le PVT nn. 2, 3 e 4 riguardano le sole S.a.D.
Importo
7.598.084,94
Importo oneri sicurezza
308.153,93
Somme a disposizione
3.049.626,03
Totale
Note
Nelle S.a.d. dell'ultimo Q.E. approvato con dispositivo ANAS n. CDG-0160496-P dell,11.11.2009 è stata eliminata l'IVA.
A2 Sa-Rc Nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600 (UC16)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Progetto preliminare approvato nel 2013. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Revisione progetto preliminare approvata nel 2017 - Procedure autorizzative ordinarie D.Lgs. 50/2016 in corso. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto Definitivo in corso
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare Interno 57.651,35 24.337.721,61 01/10/2008 05/08/2009
Progettazione definitiva Esterno Progin S.p.A. - Cremonesi Workshop Srl - Art Ambiente risorse e terrritorio S.r.l. - Inarpro S.r.l. - Ecoplame S.r.l.
A2 Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto unico (UCCSAUT008)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 20.081.376,50 SER.PRO.TEC. S.r.l. Via Atenea, 123 - Agrigento 18/02/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
730 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
26/11/1997
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Schiavo & C. S.p.A - Vallo della Lucania (SA) Via Angelo Rubino n. 35
Codice fiscale
Data stipula contratto
17/06/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
20.081.376,50
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
20.081.376,50
Importo di aggiudicazione(2)
14.623.258,36
Somme a disposizione
7.195.774,00
Importo totale
21.819.032,36
% Ribasso di aggiudicazione
27,18
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
12/12/1997
Stato avanzamento (importo)
15.659.569,79
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
12/12/1999
Data effettiva fine lavori
31/01/2003
Data presunta fine lavori x varianti
31/12/2001
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Interferenze, problemi espropriativi e necessità di lavorare sotto traffico
Data collaudo statico
22/04/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo
22/04/2005
Note
Il Collaudo T.A. è stato approvato con Disposizione della Direzione Generale ANAS prot. n. 14793 del 24/02/06

Contenzioso
Totale riserve definite
8
Importo complessivo riserve definite
10.856.187,58
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
750
Motivi
Altri motivi
Perizia redatta ed approvata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. Redatta ai sensi dell'art. 25 c.3 L. 109/94
Importo
15.687.086,67
Importo oneri sicurezza
0,00
Somme a disposizione
6.131.945,69
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis (UCCSAUT009)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Importi espressi in euro.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 15.511.097,72

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
720 giorni
Data bando
20/02/1998
CIG/CUI
Data aggiudicazione
12/05/1998
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
De Sanctis Costruzioni S.p.A. - Cavalleri O. - D.E.C.A.V. Scarl
Codice fiscale
Data stipula contratto
21/12/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
15.511.097,72
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
15.511.097,72
Importo di aggiudicazione(2)
Somme a disposizione
4.882.674,05
Importo totale
20.393.771,77
% Ribasso di aggiudicazione
26,68
% Rialzo di aggiudicazione
Note
Tutti i dati sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite dal Compartimento di Cosenza, in quanto il sottoscritto ing. Fabio Arcoleo non è più RDP dei lavori in argomento ed attualmente svolge il ruolo di Capo Compartimento della sede dell'Emilia Romagna a Bologna.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
21/09/1998
Data effettiva inizio lavori
22/09/1998
Stato avanzamento (importo)
11.638.279,12
Stato avanzamento (percentuale)
99,37
Data presunta fine lavori
10/09/2000
Data effettiva fine lavori
13/06/2003
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
27/02/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo
27/02/2007
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
12.683.756,57
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
200
Motivi
Altri motivi
Importo
11.764.856,70
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
3.662.695,90
Totale
Note
Tutti i dati sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite dal Compartimento di Cosenza, in quanto il sottoscritto ing. Fabio Arcoleo non è più RDP dei lavori in argomento ed attualmente svolge il ruolo di Capo Compartimento della sede dell'Emilia Romagna a Bologna.
A2 Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1 (UCCSAUT010)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Progetto esecutivo n° 6259 del 24/03/1999 e approvato con D.A. 286 del 26/07/1999. Importi in lire.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
600 giorni
Data bando
04/08/1999
CIG/CUI
Data aggiudicazione
24/12/1999
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
RUSCALLA - LUNGARINI - GFC
Codice fiscale
00105230056
Data stipula contratto
27/07/2000
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
19.325.334,21
Importo oneri per la sicurezza
464.811,21
Importo complessivo a base di gara
19.790.145,42
Importo di aggiudicazione(2)
13.608.983,40
Somme a disposizione
6.172.053,87
Importo totale
19.781.037,27
% Ribasso di aggiudicazione
31,98
% Rialzo di aggiudicazione
Note
con D.A. n° 392 del 24/12/1999 l'Amministratore dell'ANAS ha disposto la complessiva spesa di € 19.781.037,27 così ripartita: € 2.126.799,24 con i fondi impegnati con D.A. n° 286 del 26/07/1999, € 1.641.270,30 mediante impegno sul cap. 809 del Bilancio ANAS per l'esercizio in corso e per le restanti € 16.012.967,73 sul medesimo capitolo per l'esercizio 2000.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
22/02/2000
Data effettiva inizio lavori
23/02/2000
Stato avanzamento (importo)
14.178.517,54
Stato avanzamento (percentuale)
99,63
Data presunta fine lavori
14/10/2001
Data effettiva fine lavori
28/08/2002
Data presunta fine lavori x varianti
08/07/2005
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
24/05/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo
11/04/2007
Note
Importo espresso in euro.

Contenzioso
Totale riserve definite
18
Importo complessivo riserve definite
11.000.000,00
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
Importo espresso in euro.

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
27
Note
sosp. parziale dal 14/01/2004 al 27/04/2004

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
291
Motivi
Altri motivi
problematiche non previste e non prevedibili
Importo
13.745.344,65
Importo oneri sicurezza
486.081,97
Somme a disposizione
5.549.610,66
Totale
Note
Importi espressi in euro. Tutti i dati sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite dal Compartimento di Cosenza, in quanto il sottoscritto ing. Fabio Arcoleo non è più RDP dei lavori in argomento ed attualmente svolge il ruolo di Capo Compartimento della sede dell'Emilia Romagna a Bologna.
A2 Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2 (UCCSAUT011)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Progettazione approvata con D.A. n° 97 del 13/07/1998
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 90.548.467,62

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1100 giorni
Data bando
07/10/1998
CIG/CUI
Data aggiudicazione
05/02/1999
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
TOTO S.p.A. - Intercantieri Vittadello S.p.A. - Vidoni
Codice fiscale
Data stipula contratto
20/01/2000
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
90.548.467,62
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
90.548.467,62
Importo di aggiudicazione(2)
62.451.278,11
Somme a disposizione
19.001.982,98
Importo totale
81.453.261,09
% Ribasso di aggiudicazione
31,03
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
24/03/1999
Data effettiva inizio lavori
25/03/1999
Stato avanzamento (importo)
68.470.640,50
Stato avanzamento (percentuale)
99,43
Data presunta fine lavori
28/03/2002
Data effettiva fine lavori
22/12/2004
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
22/06/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
15/05/2007
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
Note

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
110
Note
Sospenzione parziale dal 25/08/1999 al 12/12/1999

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
213
Motivi
Altri motivi
problematiche non previste e non prevedibili.
Importo
68.861.040,68
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
16.951.908,54
Totale
Note
Tutti i dati sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite dal Compartimento di Cosenza, in quanto il sottoscritto ing. Fabio Arcoleo non è più RDP dei lavori in argomento ed attualmente svolge il ruolo di Capo Compartimento della sede dell'Emilia Romagna a Bologna.
A2 Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3 (UCCSAUT012)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
I dati sono stati desunti dagli atti in possesso dell'Uffcio di Salerno. Il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 105 del 30.05.2008 - prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 140.368.215,43 01/01/2000 18/12/2000

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
06/06/2002
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
TOTO S.p.A. - LOCATELLI geo. GABRIELE S.p.A.
Codice fiscale
00134410695
Data stipula contratto
29/11/2002
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
136.157.168,97
Importo oneri per la sicurezza
4.211.046,46
Importo complessivo a base di gara
140.368.215,43
Importo di aggiudicazione(2)
108.876.433,05
Somme a disposizione
40.220.752,02
Importo totale
149.097.185,07
% Ribasso di aggiudicazione
23,13
% Rialzo di aggiudicazione
Note
Dati non al momento disponibili. Si fa riserva di richiederli alla Direzione Generale al prossimo aggiornamento.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
24/07/2002
Data effettiva inizio lavori
24/07/2002
Stato avanzamento (importo)
118.720.053,98
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
09/01/2005
Data effettiva fine lavori
24/12/2007
Data presunta fine lavori x varianti
31/12/2007
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
10/11/2009
Data collaudo tecnico-amministrativo
30/04/2010
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
34
Importo complessivo riserve definite
18.986.962,99
Totale riserve da definire
32
Importo complessivo riserve da definire
43.903.525,19
Note
E'attualmente in corso il II° arbitrato promosso dall'A.T.I. esecutrice. Si precisa che le riserve da definire richiamano in parte fatti attinenti a quelle già risolte.

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
2
Note
Sospensioni parziali i cui tempi ragguagliati sono pari a 2gg.

Varianti
Numero totale
8
Giorni proroga totali
1084
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Art. 11 D.M. 145/2000 Art. 25 L. 109/94 tranne lett.d) Le P.P.V.V.T.T. nr. 4,7 e 8 hanno interessato le sole S.a.D.
Importo
115.019.117,14
Importo oneri sicurezza
4.627.219,08
Somme a disposizione
9.430.900,03
Totale
Note
All'importo sopra riportato vanno aggiunti euro 46.962,02 quale quota parte economia perizia ex art. 11 D.M. 145/2000.
A2 Sa-Rc Km 47+800 - Km 53+800. Dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Sicignano degli Alburmi (escluso) (UCCSAUT104)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 191.118.563,23 877.976,73 738.708,20 Raggruppamento C. Lotti e Associati SpA - Siteco Srl - Gesit Engineering Srl 29/01/2004 23/07/2004

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
07/06/2006
CIG/CUI
CIG 00574599AE
Data aggiudicazione
07/06/2006
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Codice fiscale
01755470158
Data stipula contratto
08/01/2007
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
182.619.963,69
Importo oneri per la sicurezza
8.498.599,54
Importo complessivo a base di gara
191.118.563,23
Importo di aggiudicazione(2)
140.042.356,97
Somme a disposizione
98.671.752,64
Importo totale
238.714.109,61
% Ribasso di aggiudicazione
27,97
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
13/02/2007
Data effettiva inizio lavori
13/02/2007
Stato avanzamento (importo)
172.964.008,95
Stato avanzamento (percentuale)
94,90
Data presunta fine lavori
30/11/2008
Data effettiva fine lavori
07/11/2012
Data presunta fine lavori x varianti
15/03/2012
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Presenza di cavi a f.o. telecom sulla dorsale sud e la non opportunità a puniartunare nei mesi estivi
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
il Collaudo è in corso

Contenzioso
Totale riserve definite
10
Importo complessivo riserve definite
87.231.309,22
Totale riserve da definire
66
Importo complessivo riserve da definire
54.629.022,82
Note
1° Accordo bonario - l'importo complessivo delle n. 10 riserve definite fà riferimento alle richieste dell'Impresa Pizzarotti. A seguito di definizione di 1° accordo l'ANAS S.p.A. ha concluso la procedura valutando le riserve del'impresa non meritevoli di accoglimento. 2° Accordo Bonario - E' in corso una 2a richiesta da parte del'Impresa Pizzarotti, pari a n. 66 riserve da definire.

Sospensione lavori
Numero totale
8
Giorni di sospensione totali
43
Note

Varianti
Numero totale
5
Giorni proroga totali
1079
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
1 e 4 PVT per sole SAD 2 PVT ART 11 D.M. 145/2000 3 E 5 ART 132 comma 1 lett. c ( prevalente)
Importo
171.125.591,09
Importo oneri sicurezza
11.054.725,40
Somme a disposizione
54.846.649,89
Totale
Note
I GG. TOTALI SONO 1.752 DIVISI IN: 630 DA CONTRATTO- 535 CON LA 3A P.V.T. - 544 CON LA 5A P.V.T. - 43 CON LE SOSPENSIONI
A2 Sa-Rc 1° Megalotto (ex Macrolotto 1) - Dal Km 53+800 al km 82+330. Dallo svincolo di Sicignano degli Alburmi (innesto con il raccordo autostradale per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso) (UCCSAUT0101)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 565.913.758,04 445.277.477,00 C.M.C. - Cooperativa Muratori Cementisti - Via Trieste, 76 - Ravenna

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1085 giorni
Data bando
19/02/2002
CIG/CUI
non soggetto
Data aggiudicazione
16/09/2003
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
C.M.C. - Cooperativa Muratori Cementisti - Via Trieste, 76 - Ravenna
Codice fiscale
00084280395
Data stipula contratto
22/10/2003
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
483.692.468,73
Importo oneri per la sicurezza
15.662.955,45
Importo complessivo a base di gara
512.638.278,46
Importo di aggiudicazione(2)
445.277.477,00
Somme a disposizione
151.764.000,95
Importo totale
597.041.477,95
% Ribasso di aggiudicazione
13,14
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
17/10/2003
Data effettiva inizio lavori
17/10/2003
Stato avanzamento (importo)
491.552.520,46
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
17/10/2006
Data effettiva fine lavori
16/07/2009
Data presunta fine lavori x varianti
16/07/2009
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
22/12/2011
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
4
Importo complessivo riserve da definire
102.363.401,78
Note
Riserve n° 3-8-9-10

Sospensione lavori
Numero totale
14
Giorni di sospensione totali
118
Note
Trattasi di sospensioni parziali

Varianti
Numero totale
4
Giorni proroga totali
884
Motivi
Altri motivi
Importo
474.565.757,23
Importo oneri sicurezza
16.987.859,31
Somme a disposizione
127.063.625,20
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° (UCCSAUT018)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 31.945.195,48 COALPA S.r.l. di Genova 07/07/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
780 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
24/12/1999
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Cavalleri Ottavio S.p.A. Roma – via Genova n° 23
Codice fiscale
Data stipula contratto
26/07/2000
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
31.260.890,09
Importo oneri per la sicurezza
684.305,39
Importo complessivo a base di gara
31.945.195,48
Importo di aggiudicazione(2)
22.938.017,53
Somme a disposizione
16.091.454,11
Importo totale
39.029.471,64
% Ribasso di aggiudicazione
28,81
% Rialzo di aggiudicazione
0,00
Note
Le fonti di finnaziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
15/02/2000
Stato avanzamento (importo)
22.508.324,43
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
05/04/2002
Data effettiva fine lavori
30/01/2004
Data presunta fine lavori x varianti
22/02/2003
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Interferenze, espropri e necessità di lavorazioni sotto traffico
Data collaudo statico
05/07/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
05/07/2006
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
13
Importo complessivo riserve definite
14.712.668,98
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
96
Note
emesse nell'interesse dell'ente appaltante a seguito di richiesta di Enti terzi (Comuni) e di previsioni contrattuali (differimento di lavorazioni)

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
227
Motivi
Altri motivi
Perizie redatte ed approvate prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 25 c. 3 della L. 109/94
Importo
22.253.712,14
Importo oneri sicurezza
684.305,39
Somme a disposizione
16.091.454,11
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 3° (ex CoopCostruttori) (UCUP00047)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Lavori di completamento a seguito di rescissione del precedente rapporto contrattuale del 2003
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 49.416.866,78 27/06/2006 28/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
504 giorni
Data bando
08/08/2007
CIG/CUI
CIG 0063923EE9
Data aggiudicazione
15/07/2008
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. Aleandri S.p.A. - I.C.E.T. S.p.A.
Codice fiscale
04738280728
Data stipula contratto
12/11/2008
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
36.005.007,10
Importo oneri per la sicurezza
1.355.531,80
Importo complessivo a base di gara
37.360.538,90
Importo di aggiudicazione(2)
30.398.247,28
Somme a disposizione
12.056.327,88
Importo totale
42.454.575,16
% Ribasso di aggiudicazione
19,34
% Rialzo di aggiudicazione
Note
L'importo del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione è stato riderterminato in € 40.886.792,24 di cui € 30.398.247,28 per lavori (comprensivi di € 1.355.531,80 per Oneri di Sicurezza) e € 10.498.545,66 per Somme a Disposizione (di cui € 6.242.489,20 per Oneri d'Investimento) ed € 157.360,54 per Dispositivo n. 82127 del 28.06.2007

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
12/11/2008
Data effettiva inizio lavori
12/11/2008
Stato avanzamento (importo)
34.380.827,93
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
30/03/2010
Data effettiva fine lavori
03/11/2010
Data presunta fine lavori x varianti
03/11/2010
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
21/03/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo
21/03/2012
Note
Il Certificato Unico di Collaudo è stato firmato il 21.03.2012 e pervenuto al R.U.P. in data 26.04.2012. In calce al Certificato l'Impresa ha firmato iscrivendo n° 2 nuove riserve (n°8 e n° 9) per fatti e circonstanze verificatesi successivamente alla sottoscrizione del S.A.L. n° 12.

Contenzioso
Totale riserve definite
7
Importo complessivo riserve definite
3.212.302,36
Totale riserve da definire
2
Importo complessivo riserve da definire
1.387.381,77
Note
Con nota n. UCS-24231-P del 09/07/2012 è stato avviato il procedimento ex Art. 240, comma 6, D.Lgs. 163/06

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
259
Note
Le n° 2 Sospensioni sono parziali

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
37
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
La Proroga di gg. 37 è inserita nella P.V.T. n° 1
Importo
33.709.149,28
Importo oneri sicurezza
1.549.993,87
Somme a disposizione
1.999.996,25
Totale
Note
A2 Sa-Rc Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinità) in provincia di Salerno, situato al km 95+244 (UC18)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Il progetto è stato trasmesso al MIT nel marzo 2012 per l'avvio delle procedure approvative CIPE ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. E' stata avviata la verifica preventiva dell'interesse archeologico. L'importo indicato si riferisce all'intero investimento e, pertanto, comprende oltre ai lavori gli oneri di sicurezza, gli oneri progettazione, le somme a disposizione e gli oneri di investimento. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto preliminare approvato nel 2011. In fase di avvio studio per soluzione alternativa di minor impatto stante parere negativo soprintendenza espresso in sede di procedura L.O.. Aggiornamento al 30 ottobre 2019 - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in avvio. Aggiornamento al 30 aprile 2022 - Progetto definitivo
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare Interno 37.580,56 26.568.603,59 21/01/2011 23/12/2011
Progettazione definitiva Esterno 13.000.000,00
A2 Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc) (UCCSAUT020BIS)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
I dati sono stati desunti dagli atti in possesso presso l'Ufficio di Salerno. il R.d.P. che redige la scheda è stato nominato con Dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 pro. CDG-0077251-P del 03.06.2008.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 9.005.968,04 29/09/2004

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
180 giorni
Data bando
04/11/2004
CIG/CUI
Data aggiudicazione
14/07/2005
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
IMPRESA FERRARA SNC DI FERRARA OTTAVIO E GAETANO FERRARA
Codice fiscale
00557390770
Data stipula contratto
08/03/2006
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
6.589.825,52
Importo oneri per la sicurezza
346.832,92
Importo complessivo a base di gara
6.936.658,44
Importo di aggiudicazione(2)
5.922.967,87
Somme a disposizione
2.069.309,60
Importo totale
7.992.277,47
% Ribasso di aggiudicazione
15,38
% Rialzo di aggiudicazione
Note
A seguito di aggiudicazione definitiva è stato rimodulato in Q.E. in € 7.789.539,36 di cui € 5.922.967,87 per lavori e o.s. contrattuali e € 1.866.571,49 per S.a.d.

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
04/11/2005
Data effettiva inizio lavori
04/11/2005
Stato avanzamento (importo)
7.019.596,92
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
03/05/2006
Data effettiva fine lavori
05/06/2007
Data presunta fine lavori x varianti
23/05/2007
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
fatto dell'impresa
Data collaudo statico
18/09/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo
23/06/2009
Note
la data si riferisce al rilascio dell'ultimo certificato di collaudo statico.

Contenzioso
Totale riserve definite
7
Importo complessivo riserve definite
304.666,05
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
L'importo si riferisce alla sorte capitale liquidata con accordo bonario del 27.06.2008.

Sospensione lavori
Numero totale
4
Giorni di sospensione totali
273
Note
le sospensioni sono parziali

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
112
Motivi
Altri motivi
art. 25 c. 1 lett. b) e d) l.109/94 e smi.
Importo
6.614.386,38
Importo oneri sicurezza
411.411,66
Somme a disposizione
2.088.930,55
Totale
Note
A2 Sa-Rc Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno, (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km 103+207 (UC44)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
L'importo indicato riguarda l'intero investimento comprensivo quindi di somme a disposizione e oneri di investimento. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto preliminare approvato; Progetto definitivo in corso di redazione. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto Definitivo in corso di redazione.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare Interno 127.218,48 28.747.559,14 01/03/2010 31/12/2010
Progettazione definitiva Esterno 5.395.000,00
A2 Sa-Rc 4° Megalotto (ex Macrolotto n.2) - Dal Km 108+800 al Km 139+000. Dallo svincolo di Padula - Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria nord (incluso) (UCCSAUT102)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 877.073.015,19 717.808.347,66 679.012.707,16 SIS ScpA

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1094 giorni
Data bando
19/11/2004
CIG/CUI
07464527AB-30200624032
Data aggiudicazione
09/08/2006
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
SIS ScpA
Codice fiscale
08679430010
Data stipula contratto
30/11/2006
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
717.808.347,66
Importo oneri per la sicurezza
48.307.394,75
Importo complessivo a base di gara
789.099.214,68
Importo di aggiudicazione(2)
679.012.707,16
Somme a disposizione
196.060.308,03
Importo totale
875.073.015,19
% Ribasso di aggiudicazione
13,95
% Rialzo di aggiudicazione
Note
N:B: - Il Quadro Economico è così composto nel dettaglio: Importo a base gara (corpo+misura) € 717.808.347,66 Imp. Oneri sicurezza € 48.307.394,75 Progett. esecutiva in progettazione / DL e sicur. in esec. € 22.983.472,27 Totale a base gara € 789.099.214,69 Importo aggiudicazione € 679.012.707,16 Somme a disposizione € 83.659.479,96 Oneri d'investimento € 114.400.828,07 Totale aggiudicato € 877.073.015,19

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
In corso
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
15/02/2008
Stato avanzamento (importo)
840.205.679,22
Stato avanzamento (percentuale)
96,69
Data presunta fine lavori
13/02/2011
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
30/06/2014
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Disposta Perizia di Variante n°5

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
0,00
Totale riserve da definire
45
Importo complessivo riserve da definire
388.793.885,03
Note
E' in corso la procedura di accordo bonario fino al SAL n° 19 a tutto il 31/01/2011

Sospensione lavori
Numero totale
5
Giorni di sospensione totali
45
Note
Trattasi di sospensioni parziali

Varianti
Numero totale
5
Giorni proroga totali
2327
Motivi
Altri motivi
Importo
779.837.157,53
Importo oneri sicurezza
60.898.401,68
Somme a disposizione
28.238.960,92
Totale
Note
Disposta Perizia di Variante n°5 (Il totale è pari a € 868.974.520,13)
A2 Sa-Rc Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 139+000 al km 153+000 (ex 3° macrolotto parte 1) (UCUP00043)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 457.501.690,47 336.652.385,16 333.564.509,03 Grandi Lavori Fincosit SpA

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1030 giorni
Data bando
01/08/2007
CIG/CUI
0063433A8E
Data aggiudicazione
17/11/2009
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Grandi Lavori Fincosit SpA
Codice fiscale
00866011000
Data stipula contratto
02/03/2010
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
336.652.385,16
Importo oneri per la sicurezza
21.197.871,12
Importo complessivo a base di gara
393.925.332,79
Importo di aggiudicazione(2)
333.564.509,03
Somme a disposizione
123.937.181,44
Importo totale
457.501.690,47
% Ribasso di aggiudicazione
16,19
% Rialzo di aggiudicazione
Note
N:B: - Il Quadro Economico è così composto nel dettaglio: Imp. a base gara (corpo+misura) € 336.652.385,16 Imp. Oneri sicurezza € 21.197.871,12 Progett. esecutiva in progett.e DL e sicur. in esec. € 9.064.089,57 Oneri diretti e indiretti € 22.297.660,35 Prove lab. e verif. tecniche € 4.713.326,58 Totale a base gara € 393.925.332,79 Importo aggiudicazione € 333.564.509,03 Somme a disposizione € 56.389.896,98 Oneri d'investimento € 67.547.284,46 Totale aggiudicato € 457.501.690,47

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
24/01/2011
Stato avanzamento (importo)
104.176.382,29
Stato avanzamento (percentuale)
26,31
Data presunta fine lavori
19/11/2013
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
23/12/2014
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
0
Importo complessivo riserve definite
0,00
Totale riserve da definire
21
Importo complessivo riserve da definire
137.989.736,02
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
399
Motivi
Altri motivi
Le due perizie attengono rispettivamente all'approvazione del progetto esecutivo ed a varianti ex art. 176 comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. 163/06.
Importo
370.401.422,18
Importo oneri sicurezza
40.259.754,91
Somme a disposizione
103.856.688,08
Totale
Note
Già nelle somme a disposizione di approvazione del progetto esecutivo è stata stornata la voce I.V.A., riportata solo per memoria.
A2 Sa-Rc Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900 (ex 3° macrolotto parte 2) (UCUP00044) (UC46)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Il macrolotto parte 2 nasce dall'accorpamento di 4 progetti, fatti con progettisti esterni nel 1999 e conclusi nel 2006. Pertanto andrebbero inseriti nel sistema 4 aggiudicatari, 4 codici fiscali, 4 importi a base gara e 4 importi aggiudicazione, nonchè 4 importi dei lavori. Ovviamente anche le date di inizio e fine sono differenti per ciascun lotto. Si riporta nel seguito quanto disponibile: DG28/1999: Dal Km 153 al Km 159 dall’ATI: “TECNOPROJECT S.r.l - S.T.E. S.r.l.”. DG29/1999: Dal Km 159 al Km 163 dall’ATI: “ATA ENGINEEERING S.rl. – prof.ing. FRANCESCO MARTINEZ y CABRERA – dott.ing. ORHAN CESARE KURDOGLU”. DG30/1999: Dal Km 163 al Km 169 dall’ATI: “GIRPA S.p.A - SO.CE.CO. Engineering group S.r.L. - C.S.P. Centro Studi e Progetti S.p.A. DG31/1999: Dal Km 169 al Km 173 dall’ATI: “PROGER S.p.A. - COALPA S.p.A. - S.T.E. S.r.l.”. L'importo complessivo dei 4 lotti accorpati è di € 654 369 150,41
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Esterno 654.369.150,41

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
180 giorni
Lavori
1560 giorni
Data bando
08/08/2007
CIG/CUI
00635646AA
Data aggiudicazione
11/06/2009
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I.: Tecnimont S.p.A. - Uniter Consorzio Stabile
Codice fiscale
01626410159
Data stipula contratto
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
475.649.421,67
Importo oneri per la sicurezza
27.111.755,93
Importo complessivo a base di gara
502.761.177,60
Importo di aggiudicazione(2)
372.990.143,65
Somme a disposizione
151.607.972,81
Importo totale
524.598.116,46
% Ribasso di aggiudicazione
21,58
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Aggiornamento al 31 dicembre 2016 - Lavori completati e aperto al traffico
A2 Sa-Rc Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all’autostrada (ex 3° macrolotto parte 2) (UC161)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
Data bando
02/07/2018
CIG/CUI
754551866E
Data aggiudicazione
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
ANDREOZZI SRL
Codice fiscale
Data stipula contratto
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
3.520.677,44
Importo oneri per la sicurezza
83.273,79
Importo complessivo a base di gara
3.603.951,23
Importo di aggiudicazione(2)
2.821.586,29
Somme a disposizione
Importo totale
2.821.586,29
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
In corso
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
30/09/2020
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
31/08/2021
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
A2 Sa-Rc Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 (ex 3° macrolotto parte 2) (UC162)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto Definitivo in corso
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva Esterno 14.485.481,99
A2 Sa-Rc Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici (ex 3° macrolotto parte 2) (UC163)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento a Marzo 2022 con nuovi Elenchi Prezzo.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 31.845,10 378.354,02 22/10/2020 14/05/2021
A2 Sa-Rc Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all’autostrada – Area attrezzata sosta camper (ex 3° macrolotto parte 2) (UC164)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione preliminare
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto Definitivo in corso di ultimazione
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare
A2 Sa-Rc Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dal km 173+900 al km 185+000 (ex 3° macrolotto parte 3) (UCUP00045)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 216.427.339,32 182.746.737,52 23/04/2010

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1720 giorni
Data bando
14/12/2007
CIG/CUI
010439015A
Data aggiudicazione
05/02/2009
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI UNITER CONSORZIO STABILE-COMETA
Codice fiscale
04074130875
Data stipula contratto
03/03/2009
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
204.232.210,15
Importo oneri per la sicurezza
8.959.340,97
Importo complessivo a base di gara
213.191.551,12
Importo di aggiudicazione(2)
216.427.339,32
Somme a disposizione
70.607.764,93
Importo totale
287.035.104,25
% Ribasso di aggiudicazione
16,23
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
23/04/2010
Data effettiva inizio lavori
23/04/2010
Stato avanzamento (importo)
196.603.748,23
Stato avanzamento (percentuale)
70,85
Data presunta fine lavori
06/01/2015
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
13
Importo complessivo riserve definite
21.999.188,20
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
257.183.510,56
Importo oneri sicurezza
20.313.065,36
Somme a disposizione
37.237.019,94
Totale
Note
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte 4) - 1° stralcio (UC48)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
L'importo lavori indicato è relativo all'intero investimento e, pertanto, comprende, oltre ai lavori, gli oneri di sicurezza, le spese tecniche di progettazione, le somme a disposizione e gli oneri di investimento. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Avviata la Progettazione Esecutiva di alcuni interventi stralcio.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 580.287,40 610.734.163,19 12/10/2010 25/06/2012
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 (ex 3° macrolotto parte 4) - Completamento (UC48B)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Intervento da eseguire per stralci esecutivi di manutenzione programmata le cui progettazioni sono da avviare. Attualmente privo di finanziamento.
A2 Sa-Rc Tronco 2°- Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo) (UCUP00079) (UC57)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Progettazione esecutiva eseguita dall'impresa aggiudicataria. L'intervento non ha richiesto Conferenza dei Servizi in quanto trattasi di messa in sicurezza del'attuale autostrada.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 0,00 107.530.000,00 17/11/2008 16/11/2009
Progettazione esecutiva Esterno 54.983.803,80 2.334.406,12 1.328.510,52 ATI CARENA - IELPO 16/09/2011 23/05/2012

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
120 giorni
Lavori
800 giorni
Data bando
23/12/2009
CIG/CUI
0414543BB1
Data aggiudicazione
21/04/2011
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
CARENA S.p.A - Ielpo Società Generale Costruzione S.p.A.
Codice fiscale
00271490104
Data stipula contratto
15/09/2011
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
77.813.537,41
Importo oneri per la sicurezza
6.225.082,99
Importo complessivo a base di gara
84.038.620,40
Importo di aggiudicazione(2)
53.589.894,02
Somme a disposizione
8.321.703,90
Importo totale
61.911.597,92
% Ribasso di aggiudicazione
40,90
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
25/06/2012
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
25/05/2014
Data effettiva fine lavori
12/06/2017
Data presunta fine lavori x varianti
31/03/2017
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Esecuzione Lavori a rilento
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Aggiornamento al 17 luglio 2018 - Lavori completati e aperto al traffico

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
407
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Variante ex Art. 132 c. 3. 2° periodo D.lgs. 163/2006; ex Art. 162 c. 1. DPR 207/2010
Importo
49.996.414,83
Importo oneri sicurezza
7.289.799,50
Somme a disposizione
10.172.070,68
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfalti Sintex) (UCCSAUT038BIS)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 23.364.089,52

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
540 giorni
Data bando
11/05/2006
CIG/CUI
Data aggiudicazione
23/07/2008
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
GE.CO.MAR.
Codice fiscale
07521710637
Data stipula contratto
17/09/2008
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
22.258.649,52
Importo oneri per la sicurezza
1.105.440,00
Importo complessivo a base di gara
23.364.089,52
Importo di aggiudicazione(2)
18.876.100,28
Somme a disposizione
7.373.424,77
Importo totale
26.249.525,05
% Ribasso di aggiudicazione
20,16
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
27/11/2008
Data effettiva inizio lavori
20/11/2008
Stato avanzamento (importo)
3.252.798,49
Stato avanzamento (percentuale)
60,01
Data presunta fine lavori
13/05/2010
Data effettiva fine lavori
10/03/2011
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
RESCISSIONE CONTRATTUALE IN DATA 10/03/2011.
Data collaudo statico
19/03/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
A2 Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2° (UCCSAUT039)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno ATI Rubino/Torrieri/Siditer

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
21/05/1998
CIG/CUI
Data aggiudicazione
10/02/1999
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI Coopcostruttori s.c.a.r.l. - Vulnera S.r.l.
Codice fiscale
00042620385
Data stipula contratto
11/03/1999
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
29.646.613,98
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
29.646.613,98
Importo di aggiudicazione(2)
21.862.599,01
Somme a disposizione
9.087.653,46
Importo totale
30.950.252,47
% Ribasso di aggiudicazione
26,26
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
15/03/1999
Stato avanzamento (importo)
19.980.555,38
Stato avanzamento (percentuale)
89,61
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
15/12/2004
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Inadempienza dell'Impresa. Contratto rescisso con disposizione n° 3319 del 15/12/2004.
Data collaudo statico
05/12/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
05/12/2006
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
17.463.834,04
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
273
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
22.949.578,95
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
8.045.284,81
Totale
Note
A2 Sa-Rc dal Km 222+000 al 225+800 (UCCSAUT103)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 20/09/2006 02/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Tempi di esecuzione
Progettazione
135 giorni
Lavori
879 giorni
Data bando
CIG/CUI
281759836C
Data aggiudicazione
17/07/2006
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
CARENA COSTRUTTORI SPA
Codice fiscale
00271490104
Data stipula contratto
17/07/2007
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
106.957.203,71
Importo oneri per la sicurezza
6.827.055,56
Importo complessivo a base di gara
113.784.259,27
Importo di aggiudicazione(2)
115.148.678,96
Somme a disposizione
34.974.023,88
Importo totale
150.122.702,84
% Ribasso di aggiudicazione
28,20
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
31/07/2008
Data effettiva inizio lavori
31/07/2008
Stato avanzamento (importo)
100.662.727,14
Stato avanzamento (percentuale)
82,37
Data presunta fine lavori
14/01/2011
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
29/07/2012
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
125
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
437
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
112.673.561,91
Importo oneri sicurezza
9.531.778,28
Somme a disposizione
30.448.564,09
Totale
Note
L'importo inserito negli oneri della sicurezza comprende anche le spese di progettazione € 1.576.881,85. L'importo complessivo risulta essere di complessivi € 146.63.624,93.
A2 Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1° (UCCSAUT042)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 30.088.831,62

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
06/02/1998
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. GELFI - ROMANA SCAVI - SO.CO.STRA.MO. - INCABIT
Codice fiscale
00273060178
Data stipula contratto
27/11/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
20.583.769,71
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
20.583.769,71
Importo di aggiudicazione(2)
29.389.322,49
Somme a disposizione
8.805.552,78
Importo totale
38.194.875,27
% Ribasso di aggiudicazione
31,59
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
04/05/1998
Stato avanzamento (importo)
19.531.666,22
Stato avanzamento (percentuale)
94,89
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
13/12/2001
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
20/10/2003
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
35.083.947,00
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
Motivi
Altri motivi
Importo
20.583.769,71
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
8.805.552,78
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2° (UCCSAUT043)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 36.467.552,90

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
15/04/1998
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Astaldi S.p.A. (ex Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.)
Codice fiscale
00398970582
Data stipula contratto
06/11/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
36.467.552,90
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
36.467.552,90
Importo di aggiudicazione(2)
36.467.552,90
Somme a disposizione
12.175.455,38
Importo totale
48.643.008,28
% Ribasso di aggiudicazione
25,97
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
05/05/1998
Stato avanzamento (importo)
27.532.132,30
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
12/07/2002
Data presunta fine lavori x varianti
15/07/2002
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
29/10/2008
Data collaudo tecnico-amministrativo
29/10/2008
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
24
Importo complessivo riserve da definire
18.285.947,00
Note
Avviata procedura 31 bis, arbitrato in corso + causa civile.

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
632
Motivi
Altri motivi
Importo
38.168.007,95
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
9.417.637,47
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3° (UCCSAUT044)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno Francesco Crisci

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
15/04/1998
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Gruppo Dipenta S.p.A. (ora Astaldi S.p.A.)
Codice fiscale
03821071002
Data stipula contratto
05/11/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
38.883.720,25
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
38.883.720,25
Importo di aggiudicazione(2)
28.828.390,19
Somme a disposizione
11.848.938,61
Importo totale
40.677.328,80
% Ribasso di aggiudicazione
25,86
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
06/05/1998
Stato avanzamento (importo)
26.434.927,40
Stato avanzamento (percentuale)
96,18
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
21/10/2000
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
30/06/2009
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
24
Importo complessivo riserve da definire
45.540.523,24
Note
Arbitrato in corso - Causa civile in corso.

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
27.485.979,37
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
11.180.283,41
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4° (UCCSAUT045)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
09/11/1998
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. VIDONI SPA - SCHIAVO E C SPA
Codice fiscale
02115470300
Data stipula contratto
08/07/1999
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
27.480.318,65
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
27.480.318,65
Importo di aggiudicazione(2)
27.480.318,65
Somme a disposizione
14.146.107,42
Importo totale
41.626.426,07
% Ribasso di aggiudicazione
25,69
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
12/01/1999
Stato avanzamento (importo)
21.619.672,02
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
26/11/2003
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
24/01/2008
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
27
Importo complessivo riserve definite
25.037.854,55
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
270
Motivi
Altri motivi
Importo
20.409.869,56
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
12.744.923,89
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5° (UCCSAUT046)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 31.469.273,23 30/07/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Altro
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
800 giorni
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
25/03/2002
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Astaldi S.p.A.
Codice fiscale
00398970582
Data stipula contratto
20/01/2004
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
31.469.273,23
Importo oneri per la sicurezza
786.731,83
Importo complessivo a base di gara
32.256.005,06
Importo di aggiudicazione(2)
24.902.957,77
Somme a disposizione
8.254.040,29
Importo totale
33.156.998,06
% Ribasso di aggiudicazione
21,40
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
21/05/2002
Stato avanzamento (importo)
24.344.513,80
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
29/07/2005
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
15/07/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo
15/07/2007
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
24
Importo complessivo riserve da definire
36.653.101,00
Note
Svolto arbitrato con proposta dell'Amministrazione favorevole ad una definizione transattiva delle rispettive posizioni debitorie e creditorie: € 6.204.392,00 ANAS ad Astaldi € 1.895.149,00 Astaldi ad ANAS

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
45
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
216
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
24.895.762,95
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
8.261.235,11
Totale
Note
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) (UC147)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione preliminare
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente e alcune varianti locali. L'intervento comprende i seguenti sub interventi: - MS km 259+700-km 270+700 Cosenza-Rogliano; - MS km 270+700 al km 280+350 Rogliano-Viadotto Stupino; - MS km 280+350 al km 286+000 Viadotto Stupino-Altilia; - Nuovo svincolo di Rende - Realizzazione dello svincolo di Cosenza Nord in località Settimo al Km 250+000 circa; - Realizzazione dello svincolo di Cosenza Sud al Km 262+000 circa; - Realizzazione della variante Cozzo S. Lorenzo (dal Km 261+500 al km 265+700 circa); - Realizzazione della variante Corsopato (dal km 275+500 ed il Km 280+400 circa). Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in avvio.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare
A2 Sa-Rc Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località Settimo di Rende (UC85)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione preliminare
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto preliminare approvato nel 2013. Da avviare progetto definitivo. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progetto Definitivo in corso.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare
A2 Sa-Rc Macrolotto 4 bis - Km 286+000 - 304+200 dallo svincolo di Attilia-Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso) (UCCSAUT104B)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Progettazione eseguita nell'ambito di affidamento a Contraente Generale
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 293.183.470,45 1.532.182,29 1.532.182,29 Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 28/07/2006 07/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
120 giorni
Lavori
980 giorni
Data bando
29/07/2004
CIG/CUI
0813991E9B
Data aggiudicazione
23/06/2006
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Codice fiscale
01755470158
Data stipula contratto
05/07/2006
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
308.262.881,03
Importo oneri per la sicurezza
19.994.661,50
Importo complessivo a base di gara
328.257.542,53
Importo di aggiudicazione(2)
284.709.612,90
Somme a disposizione
36.626.092,10
Importo totale
321.335.705,00
% Ribasso di aggiudicazione
17,07
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
20/12/2007
Stato avanzamento (importo)
311.650.000,00
Stato avanzamento (percentuale)
98,41
Data presunta fine lavori
25/03/2011
Data effettiva fine lavori
23/05/2013
Data presunta fine lavori x varianti
23/05/2013
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Le attività di collaudo tecnico-amministrativo sono in corso di svolgimento.

Contenzioso
Totale riserve definite
61
Importo complessivo riserve definite
14.373.466,07
Totale riserve da definire
115
Importo complessivo riserve da definire
69.697.640,00
Note
è stata conclusa la procedura ex art. 240 D. Lgs. 163/06 per n. 61 riserve, per un importo riconosciuto di € 14.373.466,07 giusto dispositivo n. CDG-154924-P del 22.11.2012

Sospensione lavori
Numero totale
11
Giorni di sospensione totali
Note
trattasi di molteplici sospensioni parziali

Varianti
Numero totale
5
Giorni proroga totali
525
Motivi
Altri motivi
art. 176 comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e art. 176 comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/06
Importo
293.700.969,39
Importo oneri sicurezza
22.971.527,62
Somme a disposizione
17.983.535,15
Totale
Note
il sistema non consente di eliminare alcuna delle voci dell'art. 132 D. Lgs. 163/06
A2 Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1° (UCCSAUT054)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva 42.259.318,54 27/02/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1080 giorni
Data bando
11/08/1997
CIG/CUI
Data aggiudicazione
06/02/1998
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Giustino Costruzioni S.p.A
Codice fiscale
00975060633
Data stipula contratto
15/01/1999
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
30.380.809,86
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
30.380.809,86
Importo di aggiudicazione(2)
22.238.752,82
Somme a disposizione
11.878.508,68
Importo totale
34.117.261,50
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
27/04/1998
Stato avanzamento (importo)
23.070.187,00
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
29/10/2005
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
20/03/2014
Data collaudo tecnico-amministrativo
20/03/2014
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
36
Importo complessivo riserve definite
10.877.949,24
Totale riserve da definire
2
Importo complessivo riserve da definire
1.566.645,99
Note
Attivazione art.240

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
1664
Motivi
Altri motivi
Importo
1.025.772,83
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
-1.025.772,83
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2° (UCCSAUTT055)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 21.352.180,48 Studi SAGI Ing. Maurizio Ciarrocchi e Arch. Fabrizio Romazzi 31/01/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
11/08/1997
CIG/CUI
Data aggiudicazione
09/04/1998
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Todini Costruzioni
Codice fiscale
08105460581
Data stipula contratto
01/06/1999
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
21.352.180,48
Importo oneri per la sicurezza
0,00
Importo complessivo a base di gara
21.352.180,48
Importo di aggiudicazione(2)
15.715.204,83
Somme a disposizione
7.515.961,00
Importo totale
23.231.165,83
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
28/04/1998
Data effettiva inizio lavori
28/04/1998
Stato avanzamento (importo)
14.578.585,28
Stato avanzamento (percentuale)
100,00
Data presunta fine lavori
14/10/2000
Data effettiva fine lavori
23/09/2002
Data presunta fine lavori x varianti
24/09/2002
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
28/05/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo
10/10/2007
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
41
Importo complessivo riserve definite
5.547.133,65
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
Note

Sospensione lavori
Numero totale
1
Giorni di sospensione totali
187
Note

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
523
Motivi
Altri motivi
Importo
14.695.871,41
Importo oneri sicurezza
0,00
Somme a disposizione
7.312.094,32
Totale
Note
A2 Sa-Rc km. 320+400÷331+400. Contratto rescisso (Seconda rescissione) (UCUP00094)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
730 giorni
Data bando
13/08/2010
CIG/CUI
0528203EE3
Data aggiudicazione
12/10/2011
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI CARENA SPA - SPOSATO COSTRUZIONI
Codice fiscale
00271490104
Data stipula contratto
02/11/2011
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
81.596.036,13
Importo oneri per la sicurezza
6.407.486,55
Importo complessivo a base di gara
88.003.522,68
Importo di aggiudicazione(2)
Somme a disposizione
8.288.626,86
Importo totale
89.884.662,99
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
In corso
Data presunta inizio lavori
03/11/2011
Data effettiva inizio lavori
03/11/2011
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
01/11/2013
Tempi realizzazione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
A2 Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambrini Carchella) (UCCSAUT056)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 28.496.211,99 Ing. Giuseppe Guariglia 04/11/1997

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
12/08/1997
CIG/CUI
Data aggiudicazione
08/04/1998
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. Asfalti Sintex S.p.A. - Guidi Antonio S.a.S.
Codice fiscale
04175000373
Data stipula contratto
13/10/1998
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
28.496.211,40
Importo oneri per la sicurezza
0,00
Importo complessivo a base di gara
28.496.211,40
Importo di aggiudicazione(2)
20.886.298,15
Somme a disposizione
10.643.271,99
Importo totale
31.529.570,14
% Ribasso di aggiudicazione
26,71
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
11/05/1998
Data effettiva inizio lavori
11/05/1998
Stato avanzamento (importo)
14.775.732,20
Stato avanzamento (percentuale)
81,00
Data presunta fine lavori
27/10/2000
Data effettiva fine lavori
03/02/2006
Data presunta fine lavori x varianti
20/07/2002
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
04/10/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo
05/05/2009
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
18
Importo complessivo riserve definite
71.912.191,41
Totale riserve da definire
10
Importo complessivo riserve da definire
86.406.286,18
Note
In essere domanda di Arbitrato

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
631
Motivi
Altri motivi
Importo
18.269.730,11
Importo oneri sicurezza
0,00
Somme a disposizione
9.987.416,06
Totale
Note
Con disposizione n° 7366 del 03.02.2006 il contratto, n°452 del 13.10.1998, con l'impresa ASFALTI Sintex S.p.A.è stato risolto ai sensi dell'art. 119 comma.4,5,6 del D.P.R. 554/99
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto assoggettato a design review con soli interventi di manutenzione straordinaria sulla sede esistente. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Avviata la Progettazione Esecutiva di alcuni interventi stralcio
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare Esterno 592.461.944,66 4.659.884,15 3.200.874,41 ATI: TYPSA-RPA-VAMS 14/04/2010 05/11/2010
Progettazione definitiva Esterno 799.288.370,59 4.659.884,15 3.200.874,41 ATI: TYPSA-RPA-VAMS 12/01/2011 16/04/2012
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - Completamento (UC21B)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Intervento da eseguire per stralci esecutivi di manutenzione programmata le cui progettazioni sono da avviare. Attualmente privo di finanziamento.
A2 Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° (UCCSAUT059)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 113.775.454,87 A.T.I. Proger - Studio Valle Progettazioni 07/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
900 giorni
Data bando
22/09/2000
CIG/CUI
Data aggiudicazione
04/12/2000
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. TOTO S.P.A. - SCHIAVO E C. S
Codice fiscale
Data stipula contratto
26/02/2001
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
86.580.390,84
Importo oneri per la sicurezza
2.437.676,56
Importo complessivo a base di gara
89.018.067,40
Importo di aggiudicazione(2)
64.178.853,83
Somme a disposizione
6.457.037,96
Importo totale
70.635.891,79
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note
Trattasi di offerta prezzi unitari

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
11/01/2001
Data effettiva inizio lavori
11/01/2001
Stato avanzamento (importo)
59.653.712,92
Stato avanzamento (percentuale)
98,91
Data presunta fine lavori
30/06/2003
Data effettiva fine lavori
29/12/2006
Data presunta fine lavori x varianti
15/10/2006
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
24/08/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo
30/03/2009
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
117
Importo complessivo riserve definite
19.888.180,65
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
l'importo di € 19.888.180,65 in linea capitale è dato dalla somma di € 7.467.366,80 riconosciuti dell'atto di transazione dell'11/11/2004 e di € 9.296.828,19 riconosciuti dall lodo arbitrale n.155/08 depos. il 12/11/2008

Varianti
Numero totale
3
Giorni proroga totali
1203
Motivi
Altri motivi
L.109/94 art.25c comma 1 lettera b (rinvenimenti imprevisti) - L.109/95 art.25c comma 3 (miglioramento dell'opera e sua funzione) - Rimodulazione per le sole somme a disposizione Verbale transazione 11/11/2004 - COMMA 550 ART. 1 DELLA LEGGE 311 DEL 30/12/2004
Importo
57.943.624,13
Importo oneri sicurezza
2.364.250,44
Somme a disposizione
21.680.647,85
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Motta) (UCCSAUT059BIS)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 26.316.372,85 25/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
834 giorni
Data bando
03/08/2007
CIG/CUI
00623057B4
Data aggiudicazione
11/04/2008
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Baldassini -Tognozzi - Pontello Costruzioni generali s.p.a.
Codice fiscale
03908230489
Data stipula contratto
08/10/2008
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
24.437.345,65
Importo oneri per la sicurezza
1.536.914,35
Importo complessivo a base di gara
25.974.260,00
Importo di aggiudicazione(2)
23.527.885,61
Somme a disposizione
3.391.229,97
Importo totale
26.919.115,58
% Ribasso di aggiudicazione
10,01
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
13/10/2008
Data effettiva inizio lavori
13/10/2008
Stato avanzamento (importo)
6.501.310,47
Stato avanzamento (percentuale)
28,06
Data presunta fine lavori
24/01/2011
Data effettiva fine lavori
15/02/2011
Data presunta fine lavori x varianti
24/01/2011
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 giusto disposistivo n. CDG-0022082-P del 15-02-2011
Data collaudo statico
30/05/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo
30/05/2012
Note
collaudo effettuato limitatamente ai lavori eseguiti dalla BTP spa prima della risoluzione del contratto.

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
14.964.405,39
Note
L'impresa ha mosso verso ANAS innanzi al tribunale di Roma un Atto di citazione del 12.03.2012 tutt'ora in corso.
A2 Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso) (UCCSAUT060)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 109.669.622,52 PROGIN S.p.A. 18/12/2000

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
920 giorni
Data bando
23/12/2000
CIG/CUI
2675161CAE
Data aggiudicazione
08/04/2002
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
Codice fiscale
00481000586
Data stipula contratto
03/07/2003
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
105.460.498,79
Importo oneri per la sicurezza
4.209.123,73
Importo complessivo a base di gara
109.669.622,52
Importo di aggiudicazione(2)
87.983.105,21
Somme a disposizione
30.921.209,04
Importo totale
118.904.314,25
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
07/05/2002
Data effettiva inizio lavori
07/05/2002
Stato avanzamento (importo)
93.701.287,34
Stato avanzamento (percentuale)
98,60
Data presunta fine lavori
11/11/2004
Data effettiva fine lavori
06/10/2009
Data presunta fine lavori x varianti
09/03/2008
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
29/06/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo
05/11/2013
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
28
Importo complessivo riserve definite
13.476.319,35
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
Note
conclusa procedura art.240

Sospensione lavori
Numero totale
4
Giorni di sospensione totali
32
Note
Trattasi di 21gg di sospensione totale e 11 gg. di sospensione parziale.

Varianti
Numero totale
4
Giorni proroga totali
1182
Motivi
Altri motivi
Art.11 D.M.145/2000 - L.109/94 art.25c comma 1 lettera b - rimodulazione SAD ai sensi art.132 D.Lg. 12/04/2006
Importo
90.664.725,43
Importo oneri sicurezza
4.364.026,38
Somme a disposizione
8.753.514,15
Totale
Note
A2 Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni) (UCUP00058) (UC64)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 86.162.746,78 11/12/2008

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
800 giorni
Data bando
24/12/2008
CIG/CUI
02547122FD
Data aggiudicazione
30/07/2010
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI CAVALLERI OTTAVIO SPA-COMETAL S
Codice fiscale
00372690164
Data stipula contratto
10/02/2011
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
81.593.510,21
Importo oneri per la sicurezza
4.569.236,57
Importo complessivo a base di gara
86.162.746,78
Importo di aggiudicazione(2)
60.770.065,18
Somme a disposizione
22.670.256,31
Importo totale
83.440.321,49
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
21/02/2011
Data effettiva inizio lavori
21/02/2011
Stato avanzamento (importo)
55.661.451,01
Stato avanzamento (percentuale)
85,00
Data presunta fine lavori
30/06/2017
Data effettiva fine lavori
06/06/2017
Data presunta fine lavori x varianti
30/06/2017
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Inadempienza dell'appaltatore
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Aggiornamento al 31 gennaio 2021 - Appalto rescisso per grave negligenza in data 06/06/2017. All'atto della risoluzione contrattuale l'avanzamento lavori era pari al 85%.

Contenzioso
Totale riserve definite
26
Importo complessivo riserve definite
5.500.000,00
Totale riserve da definire
30
Importo complessivo riserve da definire
77.340.276,44
Note
l'importo riconosciuto per le riserve e' pari ad € 5.500.000,00 l'importo di €5.806.167,91 è comprensivo di oneri accessori escluso IVA

Varianti
Numero totale
2
Giorni proroga totali
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Importo
59.906.173,62
Importo oneri sicurezza
5.882.155,08
Somme a disposizione
3.456.383,69
Totale
Note
A2 Sa-Rc Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 (UC22)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
In corso
Note
Poichè la progettazione è interna alla Direzione Progettazione Anas, non ne è stato quantificato il relativo costo. In data 07/10/2010 il MATT ha comunicato l'esclusione del progetto dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale. L'iter autorizzativo CIPE è stato avviato il 08/07/2011. La prima seduta della Conferenza dei Servizi si è tenuta il 22/11/2011 ed è stata sospesa dal MIT in data 30/11/2011 in attesa delle valutazioni del MATT e dell'ANAS circa la verifica della procedura da seguire in merito (art.182 c.2 e art.185 del D.Lgs. 163/2006). In data 29/03/2012 il MATT, per quanto di competenza, ha comunicato la parziale ottemperanza alle prescrizioni dettate con il provvedimento del 07/10/2010 di esclusione della procedura VIA. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto definitivo approvato nel 2010; avviate procedure L.O. nel 2011. Nel 2015 è pervenuto parere CSLLPP contenente prescrizioni per la modifica del progetto e ulteriori indagini. Revisione in corso. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progettazione Definitiva in avvio. Aggiornamento al 31.03.2022: : Gli studi idraulici e geotecnici condotti in sede di progetto Definitivo hanno fatto emergere concrete limitazioni alla possibile realizzazione dell’intervento, che è passato allo stato di “programmato” con appaltabilità al 2022 nel Contratto di Programma.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 0,00 38.087.405,29 01/04/2010 30/11/2010
A2 Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio B (UCCSAUT061B)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 39.620.659,93 R.T.I. BONIFICA S.p.A. -S.T.E S.r.L. 07/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
730 giorni
Data bando
11/10/2000
CIG/CUI
2520714EFB
Data aggiudicazione
19/07/2001
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
Codice fiscale
00481000586
Data stipula contratto
25/11/2002
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
37.246.480,62
Importo oneri per la sicurezza
2.374.179,31
Importo complessivo a base di gara
39.620.659,93
Importo di aggiudicazione(2)
31.658.788,98
Somme a disposizione
16.275.332,69
Importo totale
47.934.121,67
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
04/04/2002
Data effettiva inizio lavori
04/04/2002
Stato avanzamento (importo)
26.182.363,73
Stato avanzamento (percentuale)
99,62
Data presunta fine lavori
05/10/2003
Data effettiva fine lavori
21/12/2006
Data presunta fine lavori x varianti
26/08/2005
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
12/05/2011
Data collaudo tecnico-amministrativo
06/07/2011
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
25
Importo complessivo riserve definite
6.455.589,23
Totale riserve da definire
0
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
L'importo complessivo di € 6455589,23 è relativo a n° 2 accordi bonari (ex art.31Bis L. 109/94) ed è comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sospensione lavori
Numero totale
2
Giorni di sospensione totali
97
Note
Trattasi di 70 gg di sospensione totale per Opposizione T.A.R. e 27 di sospaensione parziale

Varianti
Numero totale
5
Giorni proroga totali
594
Motivi
Altri motivi
AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.M. N.154 DEL 19/04/2000 ART.11 C.G. DEL 19/04/2000 N 145 -RIMODULAZIONE S.A.D.
Importo
24.233.662,58
Importo oneri sicurezza
2.121.070,33
Somme a disposizione
6.995.462,63
Totale
Note
A2 Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - Dal Km 382+475 al 383+000 (Svincolo di Rosarno) (UCUP00059)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 12.981.491,96 15/12/2008

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
600 giorni
Data bando
31/12/2008
CIG/CUI
0254726E87
Data aggiudicazione
12/10/2011
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
ATI FUTURA SRL - CO.ME.BA. DI F.BAG
Codice fiscale
02647360805
Data stipula contratto
20/10/2011
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
12.386.919,81
Importo oneri per la sicurezza
594.572,15
Importo complessivo a base di gara
12.981.491,96
Importo di aggiudicazione(2)
9.495.393,35
Somme a disposizione
5.044.568,22
Importo totale
14.539.961,57
% Ribasso di aggiudicazione
28,14
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
27/10/2011
Data effettiva inizio lavori
27/10/2011
Stato avanzamento (importo)
11.586.127,58
Stato avanzamento (percentuale)
99,00
Data presunta fine lavori
17/06/2013
Data effettiva fine lavori
04/07/2013
Data presunta fine lavori x varianti
15/09/2013
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
collaudo in corso d'opera

Contenzioso
Totale riserve definite
0
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
34
Importo complessivo riserve da definire
10.345.795,45
Note
Ricorso a giudizio ordinario su citazione dell'appaltatore presso Tribunale delle imprese di Roma

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
90
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Art.132 comma 1 lettera a), comma 1 lettera b),comma 1 lettera c)
Importo
2.096.064,68
Importo oneri sicurezza
Somme a disposizione
-440.260,60
Totale
Note
A2 Sa-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 4° (UCCSAUT062)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Esterno 59.671.430,13 R.T.P. Napoli Ing. Rubino,Ing. Torrieri, Ing. De Luca

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
750 giorni
Data bando
27/12/2000
CIG/CUI
Data aggiudicazione
14/04/2003
Tipo aggiudicatario
IMPRESA SINGOLA
Nome
BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO Costruzioni generali S.P.A.
Codice fiscale
03908230489
Data stipula contratto
20/06/2003
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
39.650.978,43
Importo oneri per la sicurezza
2.584.866,78
Importo complessivo a base di gara
42.235.845,21
Importo di aggiudicazione(2)
34.899.962,18
Somme a disposizione
15.968.408,32
Importo totale
50.868.370,50
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
14/07/2003
Data effettiva inizio lavori
14/07/2003
Stato avanzamento (importo)
37.026.295,65
Stato avanzamento (percentuale)
99,80
Data presunta fine lavori
01/08/2005
Data effettiva fine lavori
02/10/2007
Data presunta fine lavori x varianti
26/05/2007
Tempi realizzazione
in ritardo
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
23/09/2013
Data collaudo tecnico-amministrativo
09/04/2014
Note

Contenzioso
Totale riserve definite
24
Importo complessivo riserve definite
8.417.084,44
Totale riserve da definire
31
Importo complessivo riserve da definire
77.579.237,08
Note

Sospensione lavori
Numero totale
5
Giorni di sospensione totali
109
Note
Trattasi di sospensioni parziali

Varianti
Numero totale
4
Giorni proroga totali
559
Motivi
Altri motivi
L.109/94 art.25c 1/b comma 3 - Rimodulazione per le sole somme a disposizione - LEGGE 311/04 COMMA 550 DELL'ART.1
Importo
34.350.929,15
Importo oneri sicurezza
2.747.712,01
Somme a disposizione
9.964.784,82
Totale
Note
somme a disposizione escluso IVA.
A2 Sa-Rc 2° Megalotto (ex Macrolotto n. 5) - Dal Km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso) (UCCSAUT105)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Il progetto dell’intervento denominato “2° Megalotto – 5° Macrolotto”, rappresenta una elaborazione eseguita da personale interno che accorpa i progetti definitivi dei seguenti lotti di progettazione: - fra i km 393+500 e 400+900 redatto da A.T.I. Italconsult S.p.A. – IN.CO. Ingegneri Consulenti S.p.A. – Scetauroute S.A. – A.T.A. Engineering S.r.l. - fra i km 400+900 e 404+000 redatto da A.T.I. A.I.C. Progetti S.p.A. – Studio Valle Progettazioni Associazione Professionale - fra i km 404+000 e 409+200 redatto da A.T.I. Lombardi S.A. Ingegneri Consulenti – Lombardi Italia Ingegneri Consulenti S.r.l. – Consult International S.p.A. - fra i km 409+200 e 411+400 redatto da A.T.I. S.I.NA. Società Iniziative Italiane Autostradali S.p.A. – T.E.I.C.O. Tecnici Italiani Consulenti S.r.l. - fra i km 411+400 e 414+490 carreggiata Sud redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A. - fra i km 411+400 e 414+490 carreggiata Nord redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A. - fra i km 414+490 e 417+150 redatto da A.T.I. SPEA Ingegneria Europea S.p.A. – Tecnoproject S.r.l. – V.D.P. S.r.l. - fra i km 417+150 e 419+500 redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A. - fra i km 419+500 e 423+300 redatto da A.T.I. CORE Ingegneria S.r.l. – Rocksoil S.p.A. Le progettazioni sopraelencate sono state oggetto di singoli Contratti fra l’ANAS S.p.A. e le società di progettazione. Gli importi di tali progettazioni non sono inseriti nel quadro economico di progetto. La data indicata quale fine progettazione (05/02/2003) è quella del Progetto Definitivo (complessivo) portato all’esame del Consiglio di Amministrazione dell’ANAS S.p.A., approvato nella Seduta del 06/02/2003 con la Delibera n° 5. NEL CORSO DELL’AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IN DATA 08/01/2018 QUESTA SEZIONE NON È STATA OGGETTO DI ALCUNA VARIAZIONE RISPETTO I PRECEDENTI MONITORAGGI
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 887.740.572,67 05/02/2003

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Definitivo
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1370 giorni
Data bando
18/04/2003
CIG/CUI
1562058B07
Data aggiudicazione
10/06/2004
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. Impregilo S.p.A. (mandataria) - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
Codice fiscale
08117041007
Data stipula contratto
16/06/2004
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
833.208.140,77
Importo oneri per la sicurezza
54.532.431,90
Importo complessivo a base di gara
887.740.572,67
Importo di aggiudicazione(2)
754.303.608,66
Somme a disposizione
305.938.008,77
Importo totale
1.060.241.617,43
% Ribasso di aggiudicazione
15,03
% Rialzo di aggiudicazione
Note
campo: CODICE FISCALE Il C.F. digitato (08117041007) è quello della Società di Progetto “Salerno – Reggio Calabria Società Consortile per Azioni”, costituitasi dall’A.T.I. aggiudicataria. Il C.F. della mandataria Impregilo S.p.A. è 00830660155 (riportato sul Contratto). campo: QUADRO ECONOMICO - SOMME A DISPOSIZIONE: Con Disposizione prot. n. 789 del 15/03/2005 il Presidente dell’ANAS S.p.A. ha autorizzato la spesa della complessiva somma di € 1.033.554.224,62 di cui € 754.303.608,66 quale affidamento ed € 279.250.615,96 per Somme a disposizione. L’importo inserito di € 305.938.608,66 è relativo alle SaD a base di gara. Dato che l’importo delle SaD autorizzato a seguito dell’aggiudicazione (Disposizione prot. n. 789 del 15/03/2005) è pari a € 279.250.615,96 inserendo tale valore al posto di quello attualmente presente a sistema, si ottiene l’importo totale sopracitato di € 1.033.554.224,62. L’importo di € 1.065.191.093,12 (diverso dall’importo totale riportato precedentemente) è stato determinato dall’approvazione del Progetto Esecutivo in quanto con lo stesso P.E. sono stati modificati gli importi dei lavori e delle SaD (con Disposizione del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. n. 7064 del 15/12/2005 è stata resa attuativa la Delibera del C.d.A. dell’ANAS S.p.A. n. 107 del 28/09/2005 che ha approvato il P. E., così definito negli importi: € 780.667.665,74 quale affidamento al C.G. (di cui € 54.532.431,90 per oneri per la sicurezza) ed € 284.523.427,38 per Somme a disposizione, per complessivi € 1.065.191.093,12). Nel presente Monitoraggio l’approvazione del Progetto Esecutivo è stata trattata nelle note della Sezione “Varianti”. campo: QUADRO FINANZIARIO: Dalla prima Delibera n° 14 del 27/05/2004 emessa per questo intervento, il CIPE con successiva Delibera n° 116 del 22/03/2006 ha destinato € 128.487.488,32 ad altro intervento. L’importo assegnato ai lavori denominati “2° Megalotto – 5° Macrolotto” è stato quindi ridefinito in € 1.065.190.581,44. ULTERIORI FINANZIAMENTI: 1) Con Dispositivo prot. n. 150555 del 14/11/2011 è stato rimodulato il Quadro Economico dell’intervento secondo le indicazioni fornite dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero II.TT. che è quindi risultato complessivamente pari a € 1.104.912.614,06 così finanziato: € 1.065.190.581,44 con i fondi di cui alla predetta Delibera CIPE 14/2004 (fonte di finanziamento A15) ed € 39.722.032,62 con i fondi ANAS Piano Triennale 2002/2004 (fonte di finanziamento 821). 2) In attuazione di quanto stabilito con l'Atto di Transazione tra l'ANAS S.p.A. e la SA-RC S.C.p.A. (sottoscritto in data 16/12/2011 ed autorizzato dall'Amministratore Unico di ANAS S.p.A. con Dispositivo prot. n. 169518 del 22/12/2011), è stata redatta la Perizia di Variante Tecnica n° 6 (Prot. ANAS Cosenza n° UCS-41144 del 15.12.2011). Tale 6^ P.V.T. è stata approvata con Determinazione n. 93 del 29/12/2011 cui è seguito il Dispositivo dell'Amministratore Unico di ANAS S.p.A. prot. n. 173175 del 30/12/2011. Per la complessiva spesa di € 25.253.584,89 si è fatto fronte per € 5.474.142,12 con una diminuzione di alcune voci di spesa delle SaD mentre per i restanti € 19.779.442,77 sono stati finanziati con la Delibera CIPE n° 62/2011. Per esigenze dell’applicativo, gli importi di € 1.065.190.581,44 (Delibera CIPE n° 14/2004) e € 19.779.442,77 (Delibera CIPE n° 62/2011) sono stati unificati nei sovrastanti campi “Nazionale” ed “Importo” (per complessivi € 1.084.970.024,21). NEL CORSO DELL’AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IN DATA 08/01/2018 QUESTA SEZIONE NON È STATA OGGETTO DI ALCUNA VARIAZIONE RISPETTO I PRECEDENTI MONITORAGGI

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
12/07/2004
Stato avanzamento (importo)
904.829.287,94
Stato avanzamento (percentuale)
99,86
Data presunta fine lavori
11/04/2008
Data effettiva fine lavori
15/07/2016
Data presunta fine lavori x varianti
15/07/2016
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
campo: TEMPI REALIZZAZIONE: Come già evidenziato nei precedenti Monitoraggi, l’intera tratta autostradale è stata aperta al traffico il 26/07/2013. In data 22/07/2016 è stato redatto (ai sensi dell’Art.199 del DPR 207/2010) dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Contraente Generale il Certificato di Ultimazione dei Lavori con il quale è stata certificata la “… sostanziale …” ultimazione dei lavori, che gli stessi “… sono stati eseguiti in tempo utile e cioè entro la data del 15 luglio 2016 …” e che “… per il completamento delle lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, indicate nel Verbale di accertamento dello stato di consistenza del 22 luglio 2016 … concede complessivi gg 60 per il loro completamento, compatibilmente con l’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione autostradale nell’intervallo di esodo estivo, e considerata, peraltro, la peculiarità delle lavorazioni e l’opportunità di eseguire le piantumazioni in condizioni climatiche favorevoli all’attecchimento …”. In data 15/09/2016 il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il CG, ha redatto un verbale di costatazione nel quale, richiamando i contenuti del sopracitato Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 22/07/2016 e confermando che “… i lavori sono stati tutti realizzati ed ultimati (corpi stradali, gallerie, viadotti, sottopassi ed opere minori, svincoli, impianti, opere di regimentazione idraulica, segnaletica stradale definitiva, etc) e sono funzionali agli scopi per cui sono stati progettati …”, dichiara “… che si è dato corso a quanto prescritto dall’Art.20 – par. 1.4.9 del CSA-Norme e Tecniche e di Misurazione, per tutte le lavorazioni attinenti le sistemazioni ambientali, lavorazioni peraltro rientranti nelle limitazioni di cui alle ordinanze compartimentali che hanno regolato il periodo di esodo e controesodo estivo (cfr Ordinanza 244/16 UCS-0024047-P del 02/09/2016) e che pertanto il termine di gg 60 viene differito al 01/11/2016…”. In data 07/11/2016 il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il CG, ha redatto un ulteriore verbale di costatazione nel quale, richiamando i contenuti del Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 22/07/2016 e del verbale di costatazione del 15/09/2016, “si conferma che i lavori sono stati tutti realizzati ed ultimati … rispetto alla scadenza contrattuale”. Nello stesso verbale “si conferma, altresì, che tutte le attività da porre in essere per le risoluzioni delle non conformità … non incidono sull’uso e la funzionalità della infrastruttura e si conferma l’efficacia del certificato di ultimazione lavori del 22/07/2016, ai sensi del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/10”. Il suddetto verbale del 07/11/2016 si conclude con l’impegno da parte del CG ad eseguire le eventuali ulteriori anomalie e/o non conformità riconducibili a carenze esecutive che dovessero emergere, senza avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante, ribadendo altresì che rimane in carico al CG ogni responsabilità delle stesse opere fino al collaudo. campo: COLLAUDO: La Commissione di Collaudo in corso d’opera e definitivo, composta da Arch. Giorgio Marchetti (Presidente), dott. Giovanni Paolo Gaspari e ing. Maurizio Ghillani è stata nominata con Disposizione del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. n. 60/c del 20/10/2004. Con nota del 22/09/2014 (acquisita al prot. ANAS col n. UCS-0025170-A del 29/09/2014), l’ing. Ghillani ed il dott. Gaspari hanno informato l’ANAS S.p.A. che in data 07/09/2014 è venuto a mancare il Presidente, Arch. Giorgio Marchetti. Con provvedimento prot. n. CDG-0163331-P del 15/12/2014 il Presidente dell’ANAS S.p.A. ha ridefinito la Commissione di Collaudo nominando l’ing. Ghillani quale Presidente e collaudatore statico e il dott. Gaspari quale componente. Alla data del 31 Dicembre 2017 la Commissione ha effettuato n° 52 visite di collaudo tecnico-amministrativo (l’ultima si è svolta in data 24/05/2017), oltre quelle relative al solo collaudo statico. IN DATA 08/01/2018 SONO STATI AGGIORNATI ESCLUSIVAMENTE I CAMPI RELATIVI A “STATO AVANZAMENTO: IMPORTO E PERCENTUALE” E LE NOTE DELLA SEZIONE “COLLAUDO”

Contenzioso
Totale riserve definite
51
Importo complessivo riserve definite
420.834.692,98
Totale riserve da definire
Importo complessivo riserve da definire
0,00
Note
Con l’Atto di Transazione sottoscritto in data 16/12/2011 tra ANAS S.p.A. e SA-RC S.C.p.A. è stato concordato quanto segue: 1 – di definire transattivamente le statuizioni del lodo arbitrale n. 82/2011 del 28/07/2011 inerente ai lavori in oggetto ed al fine di pervenire al completamento degli stessi; 2 – si è prevista una rideterminazione dei tempi di esecuzione e delle penali; 3 – la definizione dei termini di perfezionamento di alcune varianti necessarie per il proseguimento dei lavori. Con tale Atto di Transazione la somma spettante al C.G. è stata definita in € 306.803.115,42 oltre ad € 689.176,52 per interessi legali per un totale di € 307.492.291,94. Con l’Atto di Sottomissione relativo alla sopracitata 7^ Perizia di variante senza aumento di spesa il Contraente Generale ha dichiarato di rinunciare a tutte le 10 Riserve inscritte (successivamente al succitato Atto di Transazione del 16/12/2011) in sede di SAL n° 53 e confermate ai SAL n° 54, n° 55 e n° 56 (per un importo complessivo pari ad € 113.342.401,04). Ai SAL n° 57, n° 58, n° 59, n° 60 e n° 61 il CG non ha confermato le precedenti riserve né iscritte nuove. La rinuncia a tutte le nuove Riserve iscritte da parte del C.G. è stata ratificata dall’art. 4 del 6° Atto Aggiuntivo (relativo alla medesima PVT 7), stipulato il 04/11/2015, Rep. N. 3856, Raccolta n. 2237, registrato il 10/11/2015. Nel campo “Totale riserve definite” è stato inserito il numero totale, derivante dalle due attività sopracitate (41 + 10). Nel campo “Importo complessivo riserve definite” è stata inserita la cifra totale, derivante dalle due attività sopracitate (€ 307.492.291,94 + € 113.342.401,04). IN DATA 08/01/2018 E’ STATO AGGIORNATO ESCLUSIVAMENTE QUESTO CAMPO (“NOTE”) PER L’INSERIMENTO DEL 61° SAL

Sospensione lavori
Numero totale
0
Giorni di sospensione totali
0
Note

Varianti
Numero totale
8
Giorni proroga totali
3017
Motivi
Altri motivi
ved. campo "Note"
Importo
846.443.407,43
Importo oneri sicurezza
59.679.174,99
Somme a disposizione
218.569.474,41
Totale
Note
L’importo inserito a sistema per le Somme a disposizione (€ 218.569.474,41) è la somma delle SaD (€ 71.870.510,47) e degli Oneri di Investimento (€ 146.698.963,94) come definito nel sopracitato Dispositivo dell'Amministratore Unico di ANAS S.p.A. prot. n. 173175 del 30/12/2011 di approvazione della 6^ P.V.T. e confermato nel Dispositivo del Presidente di ANAS S.p.A. prot. n. 160532 del 09/12/2014 di approvazione della 7^ P.V.T. Il numero totale sopraindicato (8 varianti) è la risultante delle approvazioni del Progetto Esecutivo e di n° 7 Perizie di Variante. Le sopracitate PVT si sono rese necessarie per le motivazioni di seguito indicate: 1^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1710 DEL 10/10/2006: A) Attribuzione complessiva al Contraente Generale delle prove di laboratorio e delle verifiche tecniche; B) Attribuzione complessiva al Contraente Generale del Monitoraggio Ambientale; C) Attribuzione complessiva al Contraente Generale della risoluzione in via diretta delle interferenze minori; D) Attribuzione al Contraente Generale dell’esecuzione della procedura di frazionamento della vecchia sede autostradale. 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 4788 DEL 24/07/2008: A) Adeguamento della progettazione esecutiva, in conseguenza dei rilievi formulati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in sede di Verifica di Ottemperanza Ambientale, per le seguenti opere d’arte: Viadotto “Favazzina” (carr. Nord e Sud), Viadotto “Gazziano” (carr. Sud), Ponte “Quartararo” (carr. Nord e Sud), Viadotto “Pantano” (carr. Nord e Sud). 3^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 7263 DEL 25/11/2008: A) Adeguamento del Progetto Esecutivo alle Risultanze della Commissione ex Procedimento ex Art. 240 del D.Lgs. 163/2006 inerenti alla Riserva n. 2 del Contraente Generale; B) Adeguamento della valorizzazione delle centine alle Risultanze della Commissione ex Procedimento ex Art. 240 del D.Lgs. 163/2006 inerenti alla Riserva n. 2 del Contraente Generale. 4^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 39641 DEL 21/10/2009: A) Sorpresa Geologica nella Galleria Naturale Barritteri – art. 7 quater co. 3 del C.S.d’A. B) Regolarizzazione degli aspetti contabili relativi alle Richieste di Modifiche Tecniche del C.G. 5^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 26625 DEL 20/07/2010: A) Adeguamento progettuale al D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 in materia di sicurezza per le gallerie – ex Art. 7 quater co. 3 e 4 del C.S.d’A. 6^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. UCS-41144 DEL 15/12/2011: - Affidamento a Contraente Generale. Con Determinazione n. 93 del 29/11/2011 dell’Amministratore Unico dell’ANAS S.p.A. con la quale è stata approvata la 6^ P.V.T., nell’importo di contratto è stata inserita l’applicazione di una maggiorazione del 35% sui prezzi in riferimento ai maggiori e variati lavori della suddetta perizia. A) Galleria S. Giovanni (WBS GN12): nuove e maggiori opere di imbocco Nord B) Viadotto a grande luce Sfalassà (WBS VI17): maggiori interventi di ripristino sulla struttura metallica del cassone centrale di impalcato e dei puntoni e nuovi e maggiori interventi di ripristino strutturale e di rinforzo sulle pile; riduzione di intervento con mantenimento dell’attuale piattaforma stradale esistente senza allargamento dell’impalcato C) Nuova viabilità di collegamento ai fondi interclusi – ditta Maceri Carmela D) Galleria Muro (WBS GN15): nuovi e maggiori interventi di consolidamento e messa in sicurezza E) Monitoraggio Ambientale: maggiori attività di monitoraggio inter operam e monitoraggio post operam, attualmente non affidato al CG - Somme a Disposizione. F) Espropri: necessità di acquisire nuove superfici emersa in sede di progettazione di dettaglio e di esecuzione dei lavori G) Rimodulazioni di alcune voci di spesa in funzione delle attuali previsioni al fine di dare copertura alle maggiori necessità individuate dalla presente perizia 7^ PERIZIA DI VARIANTE N. 1260 DEL 18/11/2014: A) Opere di sistemazione dei valloni interferiti dalla tratta autostradale B) Demolizioni delle opere ricadenti nella vecchia tratta autostradale C) Regolarizzazione degli aspetti contabili relativi alle Richieste di Modifiche Tecniche del C.G. La perizia di variante non determina variazioni dell’importo complessivo dell’affidamento e delle somme a disposizione e non necessita di nuovo impegno di spesa rispetto al quadro economico dell’intervento. Di seguito si riportano gli estremi dei provvedimenti di approvazione di tali atti: 1). PROGETTO ESECUTIVO: Disposizione del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. CDG-0007064-P del 15/12/2005 che ha reso attuativa la Delibera n. 107 del C.d.A. ANAS S.p.A. del 28/09/2005; 2). 1^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. 1710 del 10/10/2006: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0017548-I del 07/02/2007 che dispone l’attuazione della Delibera n. 67 del C.d.A. ANAS del 25/10/2006; 3). 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. 4788 del 24/07/2008: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0108359-P del 05/08/2008 che dispone l’attuazione della Delibera n. 108 del C.d.A. ANAS del 30/07/2008; 4). 3^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. 7263 del 25/11/2008: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0165179-P del 11/12/2008 che dispone l’attuazione della Delibera n. 193 del C.d.A. ANAS del 26/11/2008; 5). 4^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. 39641 del 21/10/2009: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0161690-P del 13/11/2009 che dispone l’attuazione della Delibera n. 188 del C.d.A. ANAS del 28/10/2009; 6). 5^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. 26625 del 20/07/2010: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0113550-P del 04/08/2010 che dispone l’attuazione della Delibera n. 117 del C.d.A. ANAS del 29/07/2010. 7). 6^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA n. UCS-41144 del 15/12/2011: Disposizione dell’Amministratore Unico dell'ANAS S.p.A. n. 173175 del 30/12/2011 emesso a seguito della Determinazione di approvazione n. 93 del 29/12/2011. 8). 7^ PERIZIA DI VARIANTE n. 1260 del 18/11/2014: Disposizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. n. CDG-0160532-P del 09/12/2014 che dispone l’attuazione della Delibera n. 115 del C.d.A. ANAS del 24/11/2014. Per effetto delle sopraelencate approvazioni del Progetto Esecutivo e delle 7 (sette) P.V.T., l’importo dell’intervento ammonta complessivamente a € 1.124.692.056,83 (pari al totale risultante nel sovrastante “Quadro finanziario”). NEL CORSO DELL’AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IN DATA 08/01/2018 QUESTA SEZIONE NON È STATA OGGETTO DI ALCUNA VARIAZIONE RISPETTO I PRECEDENTI MONITORAGGI
A2 Sa-Rc 3° Megalotto (ex Macrolotto n. 6) - Dal Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso) (UCCSAUT0106)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione preliminare
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare Interno 507.845.378,80

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Contraente generale
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Preliminare
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
1210 giorni
Data bando
07/08/2003
CIG/CUI
1150498CF8
Data aggiudicazione
06/12/2004
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
Reggio Calabria- Scilla s.c.p.a.
Codice fiscale
08485331006
Data stipula contratto
09/03/2005
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
478.381.150,14
Importo oneri per la sicurezza
29.464.228,66
Importo complessivo a base di gara
507.845.378,80
Importo di aggiudicazione(2)
446.217.677,19
Somme a disposizione
167.134.176,61
Importo totale
613.351.853,80
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
21/04/2005
Data effettiva inizio lavori
10/10/2007
Stato avanzamento (importo)
465.108.471,72
Stato avanzamento (percentuale)
99,00
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
14/10/2016
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
collaudo in corso d'opera

Contenzioso
Totale riserve definite
20
Importo complessivo riserve definite
35.324.000,00
Totale riserve da definire
14
Importo complessivo riserve da definire
316.665.465,04
Note

Sospensione lavori
Numero totale
3
Giorni di sospensione totali
251
Note
Trattasi di sospensioni parziali

Varianti
Numero totale
5
Giorni proroga totali
1118
Motivi
Altri motivi
art.9 comma 5 lett.a) D.Lgs.190/2002 agg. dall'art.176 com.5 del D.Lgs. 163/06 verbale del 09/12/2009 - Art.9 comma 5 lettera a -b del D.Lgs. 190/2002 agg. dall'art.176 com.5 lette a -b del D.Lgs 163/2006
Importo
445.300.205,17
Importo oneri sicurezza
24.248.508,04
Somme a disposizione
35.272.703,00
Totale
Note
Le somme a disposizione sono state indicate al netto dell'IVA e degli Oneri d'investimento
A2 Sa-Rc Adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC (UCUP00134)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
L'importo indicato è relativo all'investimento complessivo e comprende, oltre ai lavori, anche gli oneri di sicurezza, le somme a disposizione e gli oneri di investimento.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 26.026,00 7.394.289,63 10/01/2011 24/10/2011
Progettazione esecutiva Interno 7.501.399,88 25/10/2011 26/04/2012

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
Modalità di selezione
Procedura
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Fase progettuale a base di gara
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
Data bando
CIG/CUI
Data aggiudicazione
Tipo aggiudicatario
Nome
Codice fiscale
Data stipula contratto
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
Importo oneri per la sicurezza
Importo complessivo a base di gara
Importo di aggiudicazione(2)
Somme a disposizione
Importo totale
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
A2 Sa-Rc Nuovo svincolo di S.Eufemia d'Aspromonte
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione preliminare
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Intervento soppresso. Bocciato dal MIT in sede di controllo del rispetto del D.Lgs. 35/2011.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione preliminare
A2 Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Motta) - Riappalto (UCCSAUT059BIS/11)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 19.315.795,16

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura aperta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
650 giorni
Data bando
03/08/2007
CIG/CUI
00623057B4
Data aggiudicazione
26/07/2011
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
A.T.I. Ricciardello Costruzioni s.p.a.- EDS Infrastrutture S.p.A.
Codice fiscale
02987670839
Data stipula contratto
11/08/2011
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
18.160.495,83
Importo oneri per la sicurezza
1.155.299,33
Importo complessivo a base di gara
19.315.795,16
Importo di aggiudicazione(2)
17.137.756,80
Somme a disposizione
3.391.229,97
Importo totale
20.528.986,77
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
29/08/2011
Data effettiva inizio lavori
29/08/2011
Stato avanzamento (importo)
19.664.171,25
Stato avanzamento (percentuale)
99,07
Data presunta fine lavori
08/06/2013
Data effettiva fine lavori
28/12/2012
Data presunta fine lavori x varianti
08/06/2013
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
in redazione

Contenzioso
Totale riserve definite
Importo complessivo riserve definite
Totale riserve da definire
11
Importo complessivo riserve da definire
14.579.251,30
Note

Varianti
Numero totale
1
Giorni proroga totali
0
Motivi
  • Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi
Art. 132 c.1lett.a) D.Lgs.163/2006 - Art. 132 c.3 primo e secondo periodo D.Lgs.163/2006
Importo
2.555.281,67
Importo oneri sicurezza
155.064,23
Somme a disposizione
-1.394.580,30
Totale
Note
A2 Sa-Rc Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) (UC90)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
In corso
Note
L'importo indicato è comprensivo delle somme a disposizione. Aggiornamento al 31 marzo 2018 - Progetto definitivo approvato nel 2013. Avviata procedura autorizzativa a cura del Comune nel 2015. Aggiornamento al 30 ottobre 2019: Progettazione Definitiva in avvio.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva Interno 0,00 9.965.676,54 20/02/2013 19/12/2013
A2 Sa-Rc Messa in sicurezza dell'autostrada esistente dal km 433+765 al km 442+077 tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa Caterina (incluso) (UC95)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva Interno 44.401.638,40

AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore
ANAS SpA
Modalità di selezione
Affidamento con bando
Procedura
Procedura ristretta
Sistema di realizzazione
Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara
Esecutiva
Tempi di esecuzione
Progettazione
Lavori
730 giorni
Data bando
09/07/2015
CIG/CUI
63235430C4
Data aggiudicazione
28/11/2017
Tipo aggiudicatario
ATI
Nome
STEELCONCRETE CONS.STABILE- UNIROCK srl-ODOS Cons.STABILE
Codice fiscale
Data stipula contratto
01/12/2017
Quadro economico
Importo a base di gara(1)
41.063.579,98
Importo oneri per la sicurezza
3.338.058,42
Importo complessivo a base di gara
44.401.638,40
Importo di aggiudicazione(2)
31.222.234,92
Somme a disposizione
Importo totale
31.222.234,92
% Ribasso di aggiudicazione
% Rialzo di aggiudicazione
Note

1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
In corso
Data presunta inizio lavori
18/01/2018
Data effettiva inizio lavori
18/01/2018
Stato avanzamento (importo)
29.802.228,49
Stato avanzamento (percentuale)
80,00
Data presunta fine lavori
31/03/2021
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
secondo previsione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
A2 Sa-Rc Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 (UC148)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Conclusa
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: l’intervento era originariamente inserito nel generale progetto di ammodernamento del Macrolotto 6 della SA-RC affidato a CG e beneficia delle relative autorizzazioni acquisite in sede di progetto definitivo. In corso la Progettazione Esecutiva
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva
A2 Sa-Rc Interventi di miglioramento funzionale (UC146)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: il progetto prevede una pluralità di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ed aumentare il comfort degli utenti. Gli interventi risultano ultimati e/o in fase di realizzazione.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva
A2 Sa-Rc Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 (UC149)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione definitiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: in fase di conclusione iter di individuazione progettista (PD) mediante Accordo Quadro.
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione definitiva
A2 Sa-Rc - Progetto definitivo per la fornitura e messa in opera di un sistema di Pmv, telecamere, sensori di traffico, stazioni meteorologiche per il controllo e la gestione del traffico nel tratto compreso tra il km. 0+000 ed il km. 108+000 dell'autostrada Sa-Rc (UC83)
STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto
Progettazione esecutiva
Conferenza servizi
Non disponibile
Note
Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
Progettazione esecutiva

ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori
Conclusi
Data presunta inizio lavori
Data effettiva inizio lavori
Stato avanzamento (importo)
Stato avanzamento (percentuale)
Data presunta fine lavori
Data effettiva fine lavori
Data presunta fine lavori x varianti
Tempi realizzazione
Descrizione ritardo
Data collaudo statico
Data collaudo tecnico-amministrativo
Note
Aggiornamento al 30 ottobre 2019: lavori ultimati - in corso manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (3 anni fino ad aprile 2020), i cui oneri sono previsti da contratto in capo all'Impresa.
NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Intesa Generale Quadro Governo e Regione Campania del 18 dicembre 2001
Intesa Generale Quadro Governo e Regione Calabria del 16 maggio 2002
Delibera CIPE 96/2002 del 31 ottobre 2002
Intesa Generale Quadro Governo e Regione Basilicata del 20 dicembre 2002
Delibera CIPE 14/2004 del 27 maggio 2004
Delibera CIPE 95/2004 del 20 dicembre 2004
Delibera CIPE 98/2005 del 29 luglio 2005
Delibera CIPE 155/2005 del 2 dicembre 2005
Delibera CIPE 1/2006 del 22 marzo 2006
Delibera CIPE 73/2006 del 22 marzo 2006
Delibera CIPE 75/2006 del 29 marzo 2006
Delibera CIPE 116/2006 del 29 marzo 2006
Delibera CIPE 149/2006 del 17 novembre 2006
Delibera CIPE 38/2009 del 26 giugno 2009
Delibera CIPE 39/2009 del 26 giugno 2009
Delibera CIPE 37/2010 del 13 maggio 2010
Delibera CIPE 62/2011 (Piano Sud) del 3 agosto 2011
Bando di gara ANAS Spa - GUUE S101 del 27 maggio 2014
Decreto-Legge n. 133 del 1° settembre 2014
Delibera CIPE 43/2014 (ricusata dalla CC) del 10 novembre 2014
Legge n. 164 dell'11 novembre 2014
Decreto interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015
Delibera Corte dei conti n. SCCLEG/9/2015/PREV del 22 aprile 2015
Delibera Regione Calabria n. 169 del 25 maggio 2015
CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019 del 23 giugno 2015
Delibera CIPE 63/2015 del 6 agosto 2015
Delibera Regione Calabria n. 305 del 18 agosto 2015
Legge n. 123 del 3 agosto 2017
Delibera CIPE 65/2017 del 7 agosto 2017
ANAS SpA - Bando di gara - Gazzetta europea S2473 del 23 dicembre 2017
Aggiornamento CdP ANAS 2016-2021 del mese di luglio 2019
Delibera 36/2019 del 24 luglio 2019
Delibera CIPE 60/2019 del 1° agosto 2019
Delibera CIPESS 44/2021 del 27 luglio 2021
Siti internet ufficiali
http://www.stradeanas.it