SILOS Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

Strade e autostrade

STRADE E AUTOSTRADE / Strada Statale 647 Fondo Valle Biferno

SCHEDA N. 230

| | |
Costo
  • Dati monitoraggio
  • Dati delibere CIPESS o Allegati infrastrutture ai DEF
Quadro finanziario

Quadro finanziario al 31/05/2022

Localizzazione
Cup
    SISTEMA INFRASTRUTTURALE

    Strade e autostrade

    Soggetto titolare

    ANAS SpA

    Descrizione

    L'intervento è articolato in due parti. La parte A prevede l’adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2, sull'invaso del Liscione lungo la SS 647, in Molise. L'intervento, suddiviso in stralci per vincoli di cantierizzazione, riguarda l'adeguamento delle barriere di protezione, il consolidamento delle solette e dei cordoli, l’impermeabilizzazione degli impalcati, la realizzazione di un impianto per la raccolta, convogliamento e trattamento dei liquidi inquinanti da sversamenti accidentali sulla carreggiata di entrambi i viadotti. La parte B invece è relativa alla variante dell'invaso del Liscione e consiste nella realizzazione di un percorso alternativo al viadotto Molise I, al fine di consentire un alleggerimento del flusso veicolare sulla SS 647.

    Delibere CIPESS e/o ordinanze attuative

    Dati storici

    2017

    Il CIPE, con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, approva lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS SpA.
    II 21 dicembre 2017 è sottoscritto il Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, divenuto efficace  con decreto interministeriale n. 588 del 27 dicembre 2017. Nell’allegato A1 sono riportati gli interventi: “SS.N.647 Fondo Valle del Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione” con un costo di 22.852.836 euro interamente finanziato; SS.N.647 Fondo Valle del Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in  corrispondenza dell'invaso del Liscione con un costo di 50.015.289 euro, con una copertura finanziaria di 150.000 euro e un fabbisogno di 49.865.289 euro.


    2019

    L’articolo  4, comma 1, del DL 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.
    Il CIPE, con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, approva l’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, divenuto efficace con decreto interministeriale n. 399 del 17 settembre 2020. Nell’allegato A1 sono riportati gli interventi: "SS.N.647 Fondo Valle del Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 1° stralcio" con un costo di 20.000.000 euro interamente finanziato; "SS.N.647 Fondo Valle del Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 2° stralcio" con un costo di 30.015.289 euro da finanziare; "SS.N.647 Fondo Valle del Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione" con un costo di 22.852.836 euro interamente finanziato.


    Maggio 2022

    Le competenti Commissioni di Camera e Senato, nelle sedute dell’11 marzo 2021, approvano pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, sullo schema di DPCM recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’articolo 4 del DL 32/2019 come modificato dall’articolo 9 del DL 76/2020 (Atto del Governo n. 241). L’intervento “SS 647 Fondovalle del Biferno. Parte A: lavori di adeguamento messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2 sull’invaso del Liscione. Parte B : Variante dell’invaso del Liscione” è inserito nell’elenco 1 delle opere ex art. 4, DL 32/2019, tra le “Infrastrutture stradali”, con un costo stimato di 177 milioni e un totale finanziamenti di 118,530 milioni di euro. Il Commissario straordinario individuato e indicato nell’elenco 2 è Vincenzo Marzi Responsabile struttura territoriale Puglia ANAS.
    Con DPCM del 16 aprile 2021 l’Ing. Vincenzo Marzi, dirigente di ANAS SpA, è nominato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario straordinario dell’intervento “SS 647 Fondovalle del Biferno”.
    In data 23 aprile 2021 è sottoscritta tra il Presidente della Regione Molise e ANAS una convenzione in base alla quale la Regione Molise provvederà allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, unitamente allo studio di inserimento ambientale, ed ANAS provvederà al successivo sviluppo dei progetti definitivo ed esecutivo.
    Il CIPESS, con delibera n. 44 del 27 luglio 2021, approva lo schema di aggiornamento 2020 del CdP 2016-2020 fra il MIMS e ANAS.
    Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2022, risulta il seguente stato di avanzamento per lotti:
    - Parte A - Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2 sull'invaso del Liscione: intervento articolato in 23 lotti con lavori ultimati, in corso di esecuzione o in fase di progettazione;
    - Parte B - Realizzazione di un percorso alternativo al viadotto Molise I, al fine di consentire un alleggerimento del flusso veicolare sulla SS 647: progetto di fattibilità tecnico ed economica, a cura della Regione Molise, avviata a febbraio 2022.


    COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
    Previsione al 31 dicembre 2020
    196,710
    - Fonte: DPCM
    Previsione al 31 maggio 2022
    196,710
    - Fonte: DPCM
    QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
    Risorse disponibili al 31 maggio 2022
    118,530

    Fondo Infrastrutture 2019 - Piano PVG
    75,680
    Fonte: DPCM
    Fondo unico ANAS
    42,470
    Fonte: DPCM
    ANAS SpA - CdP 2014
    0,380
    Fonte: DPCM

    Fabbisogno residuo al 31 maggio 2022
    78,180

    SS 647 - Parte A - Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2 sull'invaso del Liscione
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    S.S. 647 'Fondo valle Biferno' - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I. I^ STRALCIO - Terzo Lotto - Dalla Pila n.112 alla Pila n. 93
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00251
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 0,00 20/05/2019 18/02/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    274 giorni
    Lavori
    534 giorni
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    82195245C7
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Amec S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    14/04/2020
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.685.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.995.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.474.489,70
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.474.489,70
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro CB 32-18 lotto 1 (codice cig 77085500B3).

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    19/02/2020
    Data effettiva inizio lavori
    Stato avanzamento (importo)
    3.417.655,64
    Stato avanzamento (percentuale)
    90,31
    Data presunta fine lavori
    16/08/2020
    Data effettiva fine lavori
    06/08/2021
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    in ritardo
    Descrizione ritardo
    E' stata concessa una proroga di n. 140 giorni dal 02/09/2020 al 20/01/2021.
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note

    Sospensione lavori
    Numero totale
    1
    Giorni di sospensione totali
    25
    Note
    Si è proceduto alla sospensione dei lavori dal 25/03/2020 al 19/04/2020, per n. 25 giorni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione . 6^ Lotto dalla pila 59 alla pila 50
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00293
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.431.897,60 11/02/2020 21/04/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    70 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    828668659D
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.420.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.730.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.277.960,40
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.277.960,40
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di Appalto discendente da Accordo Quadro CB 32/18 lotto 1 (codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione . 7^ Lotto dalla pila 50 alla pila 41
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00294
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.431.897,60 11/02/2020 21/04/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    70 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8286709897
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.420.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.730.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.277.960,40
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.277.960,40
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di Appalto discendente da Accordo quadro CB 32/18 lotto 1 (codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione .8^ Lotto : dalla pila 41 alla 26
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00295
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.649.182,40 11/02/2020 22/04/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    71 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    82867244F9
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    23/12/2021
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.670.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.980.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.463.365,40
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.463.365,40
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di Appalto discendente da Accordo quadro CB 32/18 lotto 1 (codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    In corso
    Data presunta inizio lavori
    23/11/2021
    Data effettiva inizio lavori
    23/11/2021
    Stato avanzamento (importo)
    967.370,38
    Stato avanzamento (percentuale)
    25,64
    Data presunta fine lavori
    21/05/2022
    Data effettiva fine lavori
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione . 5^ Lotto: dalla pila 74 alla pila 59
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00277
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.938.512,00 11/02/2020 06/05/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    85 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8299310744
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.420.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.730.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.277.960,40
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.277.960,40
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di appalto discendente da Accordo quadro (codice cig 77085500B3).

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I. 4^ Lotto: dalla pila 93 alla pila 74
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00252
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.658.745,60 20/05/2019 05/05/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    351 giorni
    Lavori
    380 giorni
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8300284B08
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    22/04/2021
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.600.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    310.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    4.910.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.411.452,00
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.411.452,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto discendente da Accoro quadro CB 32/18 lotto 1 (codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/04/2021
    Data effettiva inizio lavori
    27/04/2021
    Stato avanzamento (importo)
    1.965.646,82
    Stato avanzamento (percentuale)
    52,82
    Data presunta fine lavori
    23/10/2021
    Data effettiva fine lavori
    12/05/2022
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I. I^ STRALCIO – 10^ Lotto: dalla pila 7 alla spalla lato Campobasso
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00297
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 2.120.695,20 11/02/2020 06/05/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    85 giorni
    Lavori
    361 giorni
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    830033986C
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    01/06/2020
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    1.710.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    115.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    1.825.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    1.268.170,20
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    1.268.170,20
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di appalto discendente da accordo quadro CB 32-18 lotto 1 (codice cig 77085500B3).

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    28/05/2020
    Data effettiva inizio lavori
    28/05/2020
    Stato avanzamento (importo)
    1.382.464,08
    Stato avanzamento (percentuale)
    99,95
    Data presunta fine lavori
    13/12/2020
    Data effettiva fine lavori
    24/05/2021
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    in ritardo
    Descrizione ritardo
    E' stata concessa una proroga di 80 giorni, dal 22/09/2020 al 11/12/2020.
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema di raccolta liquidi sul Viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione. 11^ Lotto
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00298
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 3.076.027,20 29/06/2020 15/10/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    108 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8482374476
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    AMEC S.R.L.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    16/03/2021
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    2.400.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    210.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    2.610.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    1.779.888,00
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    1.779.888,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    CONTRATTO DI APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CB 32-18 LOTTO 1 (codice cig 77085500B3).

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    In corso
    Data presunta inizio lavori
    26/03/2021
    Data effettiva inizio lavori
    26/03/2021
    Stato avanzamento (importo)
    501.874,07
    Stato avanzamento (percentuale)
    25,22
    Data presunta fine lavori
    24/05/2022
    Data effettiva fine lavori
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema di raccolta liquidi sul Viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione. 12^ Lotto
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00326
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.727.467,20 29/06/2020 15/10/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    108 giorni
    Lavori
    Data bando
    10/01/2019
    CIG/CUI
    8482374476
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Amec s.r.l.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    10/11/2020
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.600.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    400.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    5.000.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.411.452,00
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    3.411.452,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di appalto discendente da AQ CB 32-18 lotto 1 (codice cig 77085500B3).

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    In corso
    Data presunta inizio lavori
    26/11/2020
    Data effettiva inizio lavori
    26/11/2020
    Stato avanzamento (importo)
    501.874,07
    Stato avanzamento (percentuale)
    13,17
    Data presunta fine lavori
    30/12/2021
    Data effettiva fine lavori
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    Note
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema di raccolta liquidi sul Viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione. 19^ Lotto
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00345
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 2.509.425,00 21/09/2020 21/10/2020

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    30 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8487294094
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Amec s.r.l.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    2.100.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    110.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    2.210.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    Somme a disposizione
    0,00
    Importo totale
    2.100.000,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di appalto discendente da AQ CB 32-18 lotto 1 (Codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    SS 647 Fondo Valle Biferno - Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema di raccolta liquidi sul Viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione. 13^ Lotto
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    AAMSCB00327
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 5.727.467,20 29/06/2020 10/02/2021

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    ANAS SpA
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Offerta economicamente più vantaggiosa
    Fase progettuale a base di gara
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    226 giorni
    Lavori
    Data bando
    11/01/2019
    CIG/CUI
    8675282D2B
    Data aggiudicazione
    16/10/2019
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Amec s.r.l.
    Codice fiscale
    05492610877
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.600.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    400.000,00
    Importo complessivo a base di gara
    5.000.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.411.452,00
    Somme a disposizione
    Importo totale
    3.411.452,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Contratto di appalto discentente da AQ CB 32-18 lotto 1 (codice cig 77085500B3)

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    SS 647 - Parte B - Realizzazione di un percorso alternativo al viadotto Molise I, al fine di consentire un alleggerimento del flusso veicolare sulla SS 647
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Studio di fattibilità
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    In data 23.04.2021 è stato sottoscritto tra Presidente della Regione Molise e ANAS una convenzione in base alla quale la Regione Molise provvederà allo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, unitamente allo studio di inserimento ambientale, ed ANAS provvederà al successivo sviluppo del Progetto Definitivo ed Esecutivo. Pertanto la fase in questione è stata avviata a cura della Regione Molise (con proprio RUP interno nella persona dell'Arch. Manuele Brasiello) con progettista interno supportato da servizi tecnici esterni di assistenza alla progettazione. I dati sopraindicati sono quelli riferiti dalla Regione Molise.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Studio di fattibilità Interno 15/02/2022
    NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
    Delibera CIPE 65/2017 del 7 agosto 2017
    CdP ANAS 2016-2021 del 21 dicembre 2017
    DL 32/2019 del 18 aprile 2019
    Aggiornamento 2018-2019 CdP ANAS 2016-2021 del mese di luglio 2019
    Delibera CIPE 36/2019 del 24 luglio 2019
    Atto del Governo n. 241 - Schema di DPCM recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’articolo 4 del DL 32/2019 come modificato dall’articolo 9 del DL 76/2020 del 20 gennaio 2021
    DPCM del 16 aprile 2021
    Delibera CIPESS 44/2021 del 27 luglio 2021