SILOS Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

Strade e autostrade

STRADE E AUTOSTRADE / Autostrada Messina - Palermo: completamento

SCHEDA N. 54

| | |
Costo
  • Dati monitoraggio
  • Dati delibere CIPESS o Allegati infrastrutture ai DEF
Quadro finanziario

Quadro finanziario al 31/05/2022

Localizzazione
Cup
    SISTEMA INFRASTRUTTURALE

    Strade e autostrade

    Soggetto titolare

    Consorzio Autostrade Siciliane Spa

    Descrizione

    Il completamento dell’autostrada Messina-Palermo A20 viene realizzato per lotti nel periodo 1994-2006. I lavori complementari ancora da realizzare riguardano i caselli autostradali ed i fabbricati di stazione, inclusi i relativi impianti di esazione pedaggio, parte degli impianti elettrici e la segnaletica stradale, opere che non incidono sulla fruibilità dell’asse principale.

    Delibere CIPESS e/o ordinanze attuative

    68/2003
    108/2004

    Dati storici

    2000
    Viene stipulata una nuova convenzione di concessione il 21 novembre 2000 tra l’ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane, partecipato in misura maggioritaria dalla Regione Siciliana e subentrato nella titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.
    2001
    Con decreto interministeriale del 28 maggio viene approvata la nuova convenzione di concessione.
    L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell’ambito del “Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa”, tra i “Sistemi stradali ed autostradali.
    2002
    La legge n.289 (finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell’economia, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire con apposite delibere CIPE, da adottare sulla base di specifici criteri. E’ prevista la possibilità di una diversa allocazione delle risorse.
    2003
    La delibera CIPE n. 16, nel ripartire la dotazione aggiuntiva di 7.975 Meuro, accantona un importo di 850 Meuro, per il triennio 2003-2005, da ripartire successivamente in relazione all’efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato.
    La delibera CIPE n. 23 rialloca i fondi FAS.
    Il MIT richiede il finanziamento di 50 Meuro per il completamento del collegamento autostradale Messina-Palermo, da porre a carico delle risorse per le aree sotto utilizzate.
    La delibera CIPE n.68 assegna ulteriori 50 Meuro per il completamento dell’autostrada Messina-Palermo posti a carico dell’accantonamento di 785 Meuro per il triennio 2003-2005, di cui alla delibera n.23.
    L’intervento è compreso nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Siciliana del 14 ottobre.
    L’ANAS, con nota del 3 novembre, invia una relazione nella quale, tra l’altro richiede una più attenta valutazione di alcune voci di spesa.
    La legge n.350 rifinanzia il FAS e dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sotto utilizzate possa essere effettuata anche per accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all’andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un’anticipazione della stessa e a tale scopo stabilisce di dare priorità nel 2004, tra l’altro, agli interventi nel settore dei trasporti.
    2004
    Il MIT trasmette la relazione istruttoria relativa ai lavori di complemento dell’ ”autostrada Messina - Palermo“, proponendo il finanziamento della seconda ed ultima tranche a carico del FAS.
    Con la delibera n. 19 Il CIPE ripartisce le risorse per le aree sotto utilizzate recate dalla legge n. 350/2003, riservando 1.130 Meuro all’accelerazione del PIS.
    Il CIPE, con la delibera n.21, finalizza i 1.130 Meuro previsti dalla delibera n.19, al finanziamento degli interventi inclusi nell’allegato, secondo l’ordine di graduatoria, nella quale l’Asse autostradale Messina-Palermo figura al 2°posto. Le Delibere di assegnazione indicheranno il termine massimo per l’aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l’intervento si intende definanziato, e tempi e modalità di erogazioni. Viene istituito il Comitato tecnico per l’accelerazione che riferirà trimestralmente alla struttura tecnica di missione del MIT.
    La Regione Siciliana, con nota del 15 ottobre, trasmette la dichiarazione del Commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane dalla quale risulta che il completamento dell’autostrada Messina-Palermo, anche per quanto concerne i lotti compresi tra Caronia e Castelbuono, è incluso nel piano economico finanziario allegato alla citata convenzione di concessione stipulata il 21 novembre 2000 con l’ANAS.
    Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il Consorzio per le autostrade siciliane è il soggetto aggiudicatore, che tutti i lavori sono stati appaltati mediante pubblico incanto e che l’ultimazione dei lavori secondari è prevista entro il 2005.
    Nella convenzione di concessione vengono disciplinati i finanziamenti pubblici sino allora accordati dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea (Fondi comunitari, Fondi ANAS, Fondi Aree Depresse, APQ ex Delibera n.36/2002, Regione, per un totale di 897,1 Meuro). Nel 2003 il Consorzio per le autostrade siciliane chiede finanziamenti integrativi, valutati in 135,6 Meuro, e l’ANAS, che esercita funzioni di alta sorveglianza nei confronti del Consorzio, conferma tale esigenza. Il costo dell’opera è quantificato in 1.032,7 Meuro e, con l’assegnazione di 50 Meuro disposta dalla delibera n.68/2003, l’importo necessario per completare l’opera ammonta a 85,6 Meuro. Le tariffe applicabili non consentono la copertura dei costi residuali di investimento, tenendo conto della necessità di avviare un programma di manutenzione della parte costruita nel 1960 non appena entrerà in esercizio l’intera arteria. Per la realizzazione dei lavori di completamento dell’autostrada Messina-Palermo viene quindi assegnato al Consorzio per le autostrade siciliane un contributo di 85,6 Meuro a valere sulle disponibilità FAS, di cui 35 Meuro sulle disponibilità relative al 2004, da erogare a richiesta del soggetto aggiudicatore e 50,6 Meuro, sulle disponibilità relative al 2005, da erogare per l’80% a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l’avvenuta utilizzazione dell’80% della quota precedente e delle altre fonti disponibili. Il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l’avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino ad allora erogato, nonché l’ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell’opera.
    2006
    L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.
    2008
    L’intervento non è compreso nel Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” redatto dal MIT ma è incluso nel DPEF 2009-2013.
    2009
    L’opera compare nella delibera n. 10 sullo stato di attuazione del PIS.
    2010
    Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.
    Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.
    Aprile 2011

    Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l’opera " Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011” ; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”; “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori”.
    Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011,i lavori risultano completati su tutti lotti.


    Dicembre 2011

    Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l’opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. E' inoltre presente nella tabella "6: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Rendicontazione fondi FAS Accelerazione e Infrastrutture”.


    Settembre 2012

    L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.
    L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS.


    Dicembre 2012

    Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.
    Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.


    Giugno 2013

    L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.


    Ottobre 2013

    La Regione Siciliana, con DGR n. 284 del 7 agosto 2013, approva la bozza della Nuova Intesa Generale Quadro (2a fase) di cui alla legge n. 443/2001.
    L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS)  - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.


    Giugno 2014

    L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-2 Corridoio Helsinki La Valletta; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.
    Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.


    Dicembre 2014

    Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.
    L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell’arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.


    COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
    Costo al 21 dicembre 2001
    0,000
    - Fonte: Delibera CIPE 121/2001
    Previsione al 30 aprile 2004
    0,000
    - Fonte:
    Previsione al 30 aprile 2005
    1.032,680
    - Fonte: Delibera CIPE 108/2004
    Costo al 06 aprile 2006
    0,000
    - Fonte: Delibera CIPE 130/2006
    Previsione al 30 aprile 2007
    1.032,680
    - Fonte: Delibera CIPE 108/2004
    Costo al 30 giugno 2008
    0,000
    - Fonte: DPEF 2009-2013
    Previsione al 30 aprile 2009
    1.032,680
    - Fonte: DPEF 2009-2013
    Previsione al 30 aprile 2010
    1.032,680
    - Fonte: DPEF 2010-2013
    Costo ad aprile 2011
    1.032,680
    - Fonte: DEF 2011
    Previsione al 30 aprile 2011
    1.032,680
    - Fonte: DEF 2011
    Costo al 30 giugno 2011
    1.032,680
    - Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
    Previsione al 31 dicembre 2011
    1.032,680
    - Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
    Costo al 01 giugno 2012
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
    Previsione al 30 giugno 2012
    1.032,680
    - Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
    Previsione al 30 settembre 2012
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
    Costo al 01 dicembre 2012
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
    Previsione al 30 giugno 2013
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2013
    Costo al 01 settembre 2013
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
    Previsione al 31 ottobre 2013
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
    Costo al 01 aprile 2014
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014
    Previsione al 30 giugno 2014
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014
    Costo agosto 2014
    1.018,100
    - Fonte: Delibera CIPE 26/2014
    Costo al 01 settembre 2014
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 dicembre 2014
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 marzo 2016
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 dicembre 2016
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione 31 maggio 2017
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 maggio 2018
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 ottobre 2019
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 dicembre 2020
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    Previsione al 31 maggio 2022
    1.018,100
    - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
    QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
    Risorse disponibili al 31 maggio 2022
    1.055,440

    Fondi Pubblici
    1.055,440
    Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

    Fabbisogno residuo al 31 maggio 2022
    -37,340

    Lotto 23 ter I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione definitiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese da parte della società per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione definitiva Esterno 23.903.174,66 TECHNITAL S P A 01/10/1993 26/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    910 giorni
    Data bando
    05/12/1994
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    23/01/1995
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Società Consortile arl Piano Bandiera
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    26/01/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    21.469.279,71
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    21.469.279,71
    Importo di aggiudicazione(2)
    12.671.991,87
    Somme a disposizione
    1.128.891,99
    Importo totale
    13.800.883,86
    % Ribasso di aggiudicazione
    58,00
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    14/02/1995
    Data effettiva inizio lavori
    14/02/1995
    Stato avanzamento (importo)
    12.968.304,69
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    31/08/1997
    Data effettiva fine lavori
    31/08/1997
    Data presunta fine lavori x varianti
    31/08/1997
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/01/1999
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    24/06/1999
    Note
    Lotto 23 ter II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento della progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 24.080.256,72 sociatà technital SpA 01/10/1993 26/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    15/06/1994
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    21/09/1994
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Edilstrade
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    20/01/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    24.080.256,72
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    24.080.256,72
    Importo di aggiudicazione(2)
    13.543.252,77
    Somme a disposizione
    1.733.234,26
    Importo totale
    15.276.487,03
    % Ribasso di aggiudicazione
    43,73
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    06/02/1995
    Data effettiva inizio lavori
    06/02/1995
    Stato avanzamento (importo)
    10.757.292,79
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    25/01/1997
    Data effettiva fine lavori
    28/03/1997
    Data presunta fine lavori x varianti
    25/01/1997
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/04/1998
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    24/05/2000
    Note
    Lotto 24
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Covenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita un'aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze di progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 26.849.916,99 Technital SpA 01/10/1993 26/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    400 giorni
    Data bando
    05/12/1994
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    23/01/1995
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Fondedile costruzioni srl
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    22/02/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    26.849.916,99
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    26.849.916,99
    Importo di aggiudicazione(2)
    17.038.180,15
    Somme a disposizione
    1.936.733,21
    Importo totale
    18.974.913,36
    % Ribasso di aggiudicazione
    36,54
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    01/03/1995
    Data effettiva inizio lavori
    01/03/1995
    Stato avanzamento (importo)
    11.190.442,79
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    07/12/1998
    Data effettiva fine lavori
    07/12/1998
    Data presunta fine lavori x varianti
    07/12/1998
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/10/1999
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/04/2000
    Note
    Lotto 24 compl.
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo loro dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 16.553.476,53 Società technital SpA 04/01/1999 01/03/2000

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    480 giorni
    Data bando
    03/01/2000
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/03/2000
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Pontello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    21/09/2000
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    14.942.539,14
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    14.942.539,14
    Importo di aggiudicazione(2)
    11.492.233,01
    Somme a disposizione
    1.363.037,01
    Importo totale
    12.855.270,02
    % Ribasso di aggiudicazione
    23,08
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/04/2000
    Data effettiva inizio lavori
    27/04/2000
    Stato avanzamento (importo)
    11.810.231,77
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    01/08/2003
    Data effettiva fine lavori
    01/08/2003
    Data presunta fine lavori x varianti
    01/08/2003
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    04/09/2003
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    28/09/2006
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    2.112.000,00
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per l'importo complessivo di € 5.909.817,96 di cui definiti € 2.112.000,00
    Lotto 24 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 39.149.174,36 società technital spa 01/10/1993 26/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    720 giorni
    Data bando
    04/01/1995
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/03/1995
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Itinera
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    20/04/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    39.149.174,36
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    39.149.174,36
    Importo di aggiudicazione(2)
    20.684.725,72
    Somme a disposizione
    3.798.175,03
    Importo totale
    24.482.900,75
    % Ribasso di aggiudicazione
    47,16
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    03/05/1995
    Data effettiva inizio lavori
    03/05/1995
    Stato avanzamento (importo)
    21.578.614,61
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    21/04/1997
    Data effettiva fine lavori
    28/10/1997
    Data presunta fine lavori x varianti
    28/10/1997
    Tempi realizzazione
    in ritardo
    Descrizione ritardo
    per varianti in corso d'opera
    Data collaudo statico
    15/06/1998
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    29/11/1999
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    77
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    21.581.016,42
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.798.175,03
    Totale
    Note
    Lotto 24 ter
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 45.149.701,84 società technital SpA 01/10/1993 26/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    890 giorni
    Data bando
    10/12/1994
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    03/01/1995
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Callisto Pontello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    29/03/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    45.149.701,84
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    45.149.701,84
    Importo di aggiudicazione(2)
    23.921.152,71
    Somme a disposizione
    5.180.581,15
    Importo totale
    29.101.733,86
    % Ribasso di aggiudicazione
    47,02
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/04/1995
    Data effettiva inizio lavori
    27/04/1995
    Stato avanzamento (importo)
    25.697.732,55
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    15/04/1997
    Data effettiva fine lavori
    13/08/1997
    Data presunta fine lavori x varianti
    13/08/1997
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    06/07/1998
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    24/06/1999
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    25.699.956,81
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    5.180.581,15
    Totale
    Note
    Lotto 24 quater
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle comtenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 16.044.752,46 società technital SpA 05/01/1995 15/01/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    781 giorni
    Data bando
    10/02/1995
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    10/05/1995
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Callisto Pontello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    18/07/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    16.044.752,46
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    16.044.752,46
    Importo di aggiudicazione(2)
    9.038.478,51
    Somme a disposizione
    3.286.640,75
    Importo totale
    12.325.119,26
    % Ribasso di aggiudicazione
    43,67
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/03/1997
    Data effettiva inizio lavori
    27/03/1997
    Stato avanzamento (importo)
    9.838.980,43
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    16/03/1999
    Data effettiva fine lavori
    15/04/1999
    Data presunta fine lavori x varianti
    15/04/1999
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/11/1999
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    11/07/2000
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    61
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    10.224.424,78
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.286.640,75
    Totale
    Note
    Lotto 25 I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori galla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 27.138.146,31 società technital SpA 01/09/1993 02/01/1994

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    892 giorni
    Data bando
    03/04/1995
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    30/06/1995
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    CCC Edilter
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    12/10/1995
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    27.138.146,31
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    27.138.146,31
    Importo di aggiudicazione(2)
    13.420.605,30
    Somme a disposizione
    1.320.546,50
    Importo totale
    14.741.151,80
    % Ribasso di aggiudicazione
    50,55
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    23/11/1995
    Data effettiva inizio lavori
    11/11/1997
    Stato avanzamento (importo)
    13.038.712,37
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    25/04/1999
    Data effettiva fine lavori
    26/05/2000
    Data presunta fine lavori x varianti
    26/05/2000
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    17/07/2000
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    04/12/2001
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    172
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    13.387.836,50
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    1.320.546,50
    Totale
    Note
    Lotto 25 II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 24.469.103,96 sociatà technital SpA 05/01/1995 15/01/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    720 giorni
    Data bando
    10/01/1996
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    30/06/1996
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    cariboni
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    20/02/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    24.469.103,96
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    24.469.103,96
    Importo di aggiudicazione(2)
    14.632.524,17
    Somme a disposizione
    1.271.001,15
    Importo totale
    15.903.525,32
    % Ribasso di aggiudicazione
    40,20
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/03/1997
    Data effettiva inizio lavori
    26/03/1997
    Stato avanzamento (importo)
    14.624.565,47
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    15/03/1999
    Data effettiva fine lavori
    30/11/2000
    Data presunta fine lavori x varianti
    09/01/2000
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/12/2000
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    07/06/2001
    Note
    Lotto 25 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione definitiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzuione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione definitiva Esterno 41.383.384,93 41.383.384,93 TECHNITAL S P A 05/01/1995 10/03/1995

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    10/12/1996
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/01/1997
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    INC GENERAL CONTRACTOR
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    17/02/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    41.383.384,93
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    41.383.384,93
    Importo di aggiudicazione(2)
    24.465.857,17
    Somme a disposizione
    5.130.187,12
    Importo totale
    29.596.044,29
    % Ribasso di aggiudicazione
    40,88
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    25/03/1997
    Data effettiva inizio lavori
    25/03/1997
    Stato avanzamento (importo)
    29.815.309,09
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    24/03/1999
    Data effettiva fine lavori
    28/04/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    27/02/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/05/2002
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/10/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    3.245.922,10
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.857.379,00 di cui definite € 3.245.922,10
    Lotto 26
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla Società Technital di Verana giusta convenzione del 27.01.1966, integrativa dell'1.02.1969 e novativa del 20/09/1983 mell'ambito della predetta convenzione è stabilità una aliquota pecentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze resa per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 42.535.793,33 sociatà technital SpA 15/09/1994 10/04/1995

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    15/05/1996
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    08/08/1996
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    INC General Contractor
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    17/02/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    42.535.793,33
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    42.535.793,33
    Importo di aggiudicazione(2)
    27.286.711,42
    Somme a disposizione
    4.183.046,80
    Importo totale
    31.469.758,22
    % Ribasso di aggiudicazione
    35,85
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    24/03/1997
    Data effettiva inizio lavori
    24/03/1997
    Stato avanzamento (importo)
    31.000.564,16
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    23/03/1999
    Data effettiva fine lavori
    30/04/2003
    Data presunta fine lavori x varianti
    23/03/1999
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/04/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    16/06/2006
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    5.815.684,85
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 32.939.313,14 di cui definite € 5.815.684,85

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    31.139.771,52
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    4.183.046,80
    Totale
    Note
    Lotto 26 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983:Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicatta all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 41.052.106,05 società technital SpA 15/09/1994 10/04/1995

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    05/04/1997
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    30/05/1997
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Tecnofin
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    23/07/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    41.052.106,05
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    41.052.106,05
    Importo di aggiudicazione(2)
    28.367.005,28
    Somme a disposizione
    8.613.397,88
    Importo totale
    36.980.403,16
    % Ribasso di aggiudicazione
    30,90
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    03/07/1997
    Data effettiva inizio lavori
    03/07/1997
    Stato avanzamento (importo)
    34.171.006,23
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    03/07/2000
    Data effettiva fine lavori
    03/07/2000
    Data presunta fine lavori x varianti
    03/07/2000
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/09/2000
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/01/2001
    Note
    Lotto 26 bis completamento
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Progettazione e direzione lavori affidata alla Società TECHNITAL di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa 2del 20.09.1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione definitiva Esterno 38.669.095,16 38.669.095,16 TECHNITAL S P A 30/10/1998 30/01/1999
    Progettazione esecutiva Esterno 42.663.363,25 società Technital 30/09/1998 31/05/1999

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    540 giorni
    Data bando
    02/02/2000
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    04/04/2000
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Ricciardello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    07/09/2000
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    38.669.095,16
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    38.669.095,16
    Importo di aggiudicazione(2)
    30.947.323,00
    Somme a disposizione
    3.610.091,00
    Importo totale
    34.557.414,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    19,97
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/06/2000
    Data effettiva inizio lavori
    26/06/2000
    Stato avanzamento (importo)
    34.171.006,23
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    17/12/2001
    Data effettiva fine lavori
    13/07/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    13/07/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/09/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    05/02/2008
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    12.646.872,20
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 85.610.299,00 di cui definite € 12.646.872,20

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    34.318.206,66
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.610.091,00
    Totale
    Note
    Lotto 27 I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 24.562.806,69 società technital SpA 31/07/1994 05/01/1995

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    05/04/1997
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    30/05/1997
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Tecnofin
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    19/07/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    24.562.806,69
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    24.562.806,69
    Importo di aggiudicazione(2)
    17.316.778,72
    Somme a disposizione
    6.315.657,45
    Importo totale
    23.632.436,17
    % Ribasso di aggiudicazione
    29,50
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Il contratto è stato rescisso in data 4/3/1999

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    03/07/1997
    Data effettiva inizio lavori
    03/07/1997
    Stato avanzamento (importo)
    5.340.183,82
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    02/07/1999
    Data effettiva fine lavori
    02/07/1999
    Data presunta fine lavori x varianti
    02/07/1999
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/07/2000
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    09/01/2001
    Note
    Lotto 27 I stralcio completamento
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 13.918.621,93 sociatà technital SpA 30/09/1998 04/01/1999

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    540 giorni
    Data bando
    02/02/2000
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    06/04/2000
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Ricciardello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    27/07/2000
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    13.918.621,93
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    13.918.621,93
    Importo di aggiudicazione(2)
    10.735.256,58
    Somme a disposizione
    1.276.142,24
    Importo totale
    12.011.398,82
    % Ribasso di aggiudicazione
    22,87
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/06/2000
    Data effettiva inizio lavori
    26/06/2000
    Stato avanzamento (importo)
    11.943.040,98
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    17/12/2001
    Data effettiva fine lavori
    19/11/2004
    Data presunta fine lavori x varianti
    31/01/2003
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    02/02/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/04/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    4.459.546,15
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 42.463.746,83 di cui definite € 4.459.546,15

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    12.117.085,59
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    1.276.142,24
    Totale
    Note
    Lotto 27 II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 35.186.365,58 società technital SpA 31/07/1994 05/01/1995

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    20/12/1996
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/03/1997
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Pontello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    17/04/1997
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    35.186.365,58
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    35.186.365,58
    Importo di aggiudicazione(2)
    20.334.200,67
    Somme a disposizione
    6.190.330,30
    Importo totale
    26.524.530,97
    % Ribasso di aggiudicazione
    42,21
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    07/08/1997
    Data effettiva inizio lavori
    07/08/1997
    Stato avanzamento (importo)
    35.905.001,45
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    06/08/1999
    Data effettiva fine lavori
    15/05/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    30/06/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/06/2002
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    30/12/2011
    Note
    Il ritardo nella chiusura del collaudo definitivo è dovuto alle dimissioni di un componente la commissione di collaudo e l'ANAS ha confermato i rimanenti componenti la commissione per la chiusura del collaudo che si prevede entro il 30/12/2011

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    1.523.547,86
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.506.966,32 di cui definite € 1.523.547,86

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    21.309.552,80
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    6.190.330,30
    Totale
    Note
    Lotto 27 bis I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 41.506.888,50 società technital SpA 05/01/1995 15/01/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    30/06/1998
    CIG/CUI
    4246858A14
    Data aggiudicazione
    15/09/1998
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Bonatti
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    08/05/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    41.506.888,50
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    41.506.888,50
    Importo di aggiudicazione(2)
    29.656.671,94
    Somme a disposizione
    5.738.020,66
    Importo totale
    35.394.692,60
    % Ribasso di aggiudicazione
    28,55
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/11/1998
    Data effettiva inizio lavori
    26/11/1998
    Stato avanzamento (importo)
    32.816.691,92
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    13/05/2001
    Data effettiva fine lavori
    13/05/2003
    Data presunta fine lavori x varianti
    09/11/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/09/2003
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    30/12/2011
    Note
    La chiusura delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo è subordinata alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nel tratto tra i torrenti Bordonaro e Santa Marina il cui progetto è in istruttoria presso l'ANAS di Roma
    Lotto 27 bis II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 17.129.029,77 società technital SpA 30/09/1996 02/02/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    730 giorni
    Data bando
    15/03/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/06/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    IRA
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    01/06/2000
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    17.129.029,77
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    17.129.029,77
    Importo di aggiudicazione(2)
    13.198.127,65
    Somme a disposizione
    3.122.262,69
    Importo totale
    16.320.390,34
    % Ribasso di aggiudicazione
    23,58
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/10/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/10/1999
    Stato avanzamento (importo)
    12.812.611,57
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    17/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    31/10/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    31/10/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/04/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    10/05/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    2.009.000,00
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo di € 9.190.000,00 di cui definite € 2.009.000,00

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    12.812.873,25
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.122.262,69
    Totale
    Note
    Lotto 27 ter
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital dui Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabuilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 41.774.807,68 società technital SpA 05/01/1996 10/11/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    1260 giorni
    Data bando
    10/09/1997
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    10/03/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    INC General Contractor
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    04/07/1998
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    41.774.807,68
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    41.774.807,68
    Importo di aggiudicazione(2)
    31.924.308,03
    Somme a disposizione
    5.705.026,29
    Importo totale
    37.629.334,32
    % Ribasso di aggiudicazione
    23,58
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    06/05/1998
    Data effettiva inizio lavori
    06/05/1998
    Stato avanzamento (importo)
    37.024.764,67
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    21/10/2000
    Data effettiva fine lavori
    29/09/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    18/07/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/06/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    14/12/2005
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    4.852.640,53
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 32.610.311,60 di cui definite € 4.852.640,53

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    37.044.968,54
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    5.705.026,29
    Totale
    Note
    Lotto 28
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 35.836.381,17 sociatà technital SpA 05/01/1995 15/01/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/01/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    30/03/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Asfalti Sintex
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    23/07/1998
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    35.836.381,17
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    35.836.381,17
    Importo di aggiudicazione(2)
    23.114.465,86
    Somme a disposizione
    3.627.349,42
    Importo totale
    26.741.815,28
    % Ribasso di aggiudicazione
    35,50
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    06/05/1998
    Data effettiva inizio lavori
    06/05/1998
    Stato avanzamento (importo)
    21.868.389,42
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    21/10/2000
    Data effettiva fine lavori
    13/12/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    19/04/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/06/2003
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    11/10/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    3.829.829,65
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 25.967.299,11 di cui definite € 3.829.829,65

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    22.330.226,82
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.627.349,42
    Totale
    Note
    Lotto 28 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazoione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno sociatà technital SpA 04/09/1995 15/06/1996

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    965 giorni
    Data bando
    30/09/1997
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    29/01/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Cariboni
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    27/07/1998
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    24.901.051,09
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    24.901.051,09
    Importo di aggiudicazione(2)
    16.115.960,27
    Somme a disposizione
    3.852.463,13
    Importo totale
    19.968.423,40
    % Ribasso di aggiudicazione
    35,28
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    06/05/1998
    Data effettiva inizio lavori
    06/05/1998
    Stato avanzamento (importo)
    15.808.372,49
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    10/02/2001
    Data effettiva fine lavori
    10/02/2001
    Data presunta fine lavori x varianti
    10/02/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/04/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    05/02/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    843.136,11
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per unimporto complessivo di € 8.083.162,65 di cui definite € 843.136,11

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    15.852.380,03
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    3.852.463,13
    Totale
    Note
    Lotto 28 ter
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 48.844.955,55 sociatà technital SpA 15/11/1996 30/06/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    01/02/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    15/07/1998
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Bonatti
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    11/01/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    48.844.955,55
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    48.844.955,55
    Importo di aggiudicazione(2)
    34.523.614,58
    Somme a disposizione
    4.624.430,83
    Importo totale
    39.148.045,41
    % Ribasso di aggiudicazione
    29,32
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/11/1998
    Data effettiva inizio lavori
    26/11/1998
    Stato avanzamento (importo)
    33.440.254,29
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    13/05/2001
    Data effettiva fine lavori
    13/05/2001
    Data presunta fine lavori x varianti
    13/05/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/09/2001
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/04/2006
    Note

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    33.612.791,64
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    4.624.430,83
    Totale
    Note
    Lotto 29
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 51.576.317,46 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    15/05/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    10/09/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Cariboni
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    12/08/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    51.577.317,46
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    51.577.317,46
    Importo di aggiudicazione(2)
    35.840.382,89
    Somme a disposizione
    5.305.267,73
    Importo totale
    41.145.650,62
    % Ribasso di aggiudicazione
    30,51
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/11/1998
    Data effettiva inizio lavori
    27/11/1998
    Stato avanzamento (importo)
    54.694.863,23
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/05/2001
    Data effettiva fine lavori
    30/09/2004
    Data presunta fine lavori x varianti
    14/05/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/06/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    27/11/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    25.305.464,13
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 120.529.901,00 di cui definite € 25.305.464,13

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    54.463.160,96
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    5.305.267,73
    Totale
    Note
    Lotto 29 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo deib lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 26.887.747,30 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    850 giorni
    Data bando
    10/09/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    11/12/1998
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Giustino
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    11/03/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    26.887.747,30
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    26.887.747,30
    Importo di aggiudicazione(2)
    20.233.029,84
    Somme a disposizione
    4.440.925,34
    Importo totale
    24.673.955,18
    % Ribasso di aggiudicazione
    24,75
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    08/02/1999
    Data effettiva inizio lavori
    08/02/1999
    Stato avanzamento (importo)
    19.874.514,52
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    26/06/2001
    Data effettiva fine lavori
    26/06/2001
    Data presunta fine lavori x varianti
    26/06/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/06/2002
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    15/01/2009
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    2.045.000,00
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 14.151.764,34 di cui definite 2.045.000,00

    Varianti
    Numero totale
    3
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    20.006.246,77
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    4.440.925,34
    Totale
    Note
    Lotto 29 ter
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 35.547.915,15 sociatà technital SpA 10/11/1996 10/09/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    15/09/1998
    CIG/CUI
    4246892624
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    IRA
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    16/09/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    35.547.915,15
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    35.547.915,15
    Importo di aggiudicazione(2)
    25.523.403,08
    Somme a disposizione
    7.984.558,35
    Importo totale
    33.507.961,43
    % Ribasso di aggiudicazione
    28,20
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    23.426.660,20
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    17/11/2004
    Data presunta fine lavori x varianti
    15/05/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/01/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2011
    Note
    la commissione di collaudo ha concluso le operazioni in data22/06/2007 . Allo stato si è in attesa della trasmissione del ceertificato di collaudo da parte della Commissione che si preve entro il 31/12/2011.

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    5.014.178,63
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 44.173.484,16 di cui definite € 5.014.178,63

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    23.918.485,06
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    7.984.558,35
    Totale
    Note
    Lotto 29 quater
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 40.138.384,80 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    INC CEC
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    28/12/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    40.138.384,80
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    40.138.384,80
    Importo di aggiudicazione(2)
    26.884.690,14
    Somme a disposizione
    2.761.774,65
    Importo totale
    29.646.464,79
    % Ribasso di aggiudicazione
    33,02
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    30.469.264,93
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    23/10/2002
    Data presunta fine lavori x varianti
    23/10/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    31/05/2003
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    26/07/2006
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    9.227.654,72
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo di € 39.649.845,56 di cui definite € 9.227.654,72

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    46.232.274,47
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    2.761.774,65
    Totale
    Note
    Lotto 30 I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predettta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 21.453.168,25 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    CEC INC
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    16/10/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    21.453.168,25
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    21.453.168,25
    Importo di aggiudicazione(2)
    14.369.332,09
    Somme a disposizione
    4.292.995,00
    Importo totale
    18.662.327,09
    % Ribasso di aggiudicazione
    33,02
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    21.884.834,79
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    06/04/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    20/03/2004
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/11/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/08/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    8.448.018,64
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 60.167.947,35 di cui definite € 8.448.018,64

    Varianti
    Numero totale
    3
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    22.629.263,31
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    4.292.995,00
    Totale
    Note
    Lotto 30 II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 38.613.741,53 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    4246921E10
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    IRA
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    10/09/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    38.613.741,53
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    38.613.741,53
    Importo di aggiudicazione(2)
    27.153.183,04
    Somme a disposizione
    4.503.228,01
    Importo totale
    31.656.411,05
    % Ribasso di aggiudicazione
    29,68
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    28.971.204,39
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    30/09/2004
    Data presunta fine lavori x varianti
    08/09/2004
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/12/2004
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    26/11/2010
    Note
    In data 26/11/2010 è stato redatto l'Atto unico di collaudo nei rapporti CAS impresa e CAS ANAS ed è in atto la raccolta delle firme. Si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    5.315.499,00
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 55.522.486,25 di cui definite € 5.315.499,00

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    29.098.894,37
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    4.503.228,01
    Totale
    Note
    Lotto 30 bis
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione d irezione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progerttazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 34.828.571,29 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    CEC INC
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    08/10/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    34.828.571,29
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    34.828.571,29
    Importo di aggiudicazione(2)
    23.690.394,19
    Somme a disposizione
    2.992.600,34
    Importo totale
    26.682.994,53
    % Ribasso di aggiudicazione
    31,98
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    29/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    29/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    21.608.361,47
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/10/2001
    Data effettiva fine lavori
    10/12/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    07/04/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/06/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    12/03/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    3.670.926,75
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 39.938.260,00 di cui definite € 3.670.926,75
    Lotto 30 ter I stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 30.013.147,74 sociatà technital SpA 15/10/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    04/03/1999
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    CEC INC
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    28/12/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    30.013.147,74
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    30.013.147,74
    Importo di aggiudicazione(2)
    21.414.380,91
    Somme a disposizione
    3.265.785,46
    Importo totale
    24.680.166,37
    % Ribasso di aggiudicazione
    28,65
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    28/05/1999
    Data effettiva inizio lavori
    28/05/1999
    Stato avanzamento (importo)
    20.167.935,05
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    12/11/2001
    Data effettiva fine lavori
    11/12/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    12/03/2002
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/03/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    26/01/2007
    Note

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    2.915.249,87
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 20.934.878,00 di cui definite € 2.915.249,87
    Lotto 30 ter II stralcio
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 24.740.475,75 15/01/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    10/10/1998
    CIG/CUI
    42469462B5
    Data aggiudicazione
    10/10/1998
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    IRA
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    29/10/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    24.740.475,75
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    24.740.475,75
    Importo di aggiudicazione(2)
    17.563.263,74
    Somme a disposizione
    1.619.529,31
    Importo totale
    19.182.793,05
    % Ribasso di aggiudicazione
    29,01
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    28/05/1999
    Data effettiva inizio lavori
    28/05/1999
    Stato avanzamento (importo)
    19.084.577,35
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    12/11/2001
    Data effettiva fine lavori
    31/05/2004
    Data presunta fine lavori x varianti
    08/02/2003
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/10/2004
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    07/03/2009
    Note
    la commissione di collaudo in data 7/3/2009 ha redatto l'atto integrativo di atto unico di collaudo che per quanto variato modifica e sostituisce l'atto unico redatto in data 07/02/2008. Si è in attesa del completamento della raccolta di tutte le firme e si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    4.852.824,64
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 52.193.809,79 di cui definite € 4.852.824,64
    Lotto 30 quater
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 16.364.375,85 sociatà technital SpA 15/01/1996 31/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    900 giorni
    Data bando
    15/03/1998
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    09/10/1998
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Bonatti
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    08/05/1999
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    16.364.375,85
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    16.364.375,85
    Importo di aggiudicazione(2)
    12.158.731,25
    Somme a disposizione
    1.933.692,08
    Importo totale
    14.092.423,33
    % Ribasso di aggiudicazione
    25,70
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/11/1998
    Data effettiva inizio lavori
    28/11/1998
    Stato avanzamento (importo)
    1.447.569,33
    Stato avanzamento (percentuale)
    10,00
    Data presunta fine lavori
    16/11/2000
    Data effettiva fine lavori
    16/11/2000
    Data presunta fine lavori x varianti
    16/11/2000
    Tempi realizzazione
    in ritardo
    Descrizione ritardo
    recesso dal contratto pronunziato dal consiglio direttivo del consorzio con delibera n. 159/CD del 16/11/2000
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2011
    Note
    In data 14/07/2008 sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla Commissione di collaudo che ha avviato le operazioni del collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011
    Lotto 30 quater completamento
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competneze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 17.788.528,74 sociatà technital SpA 15/01/1996 30/07/1997

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    480 giorni
    Data bando
    10/01/2002
    CIG/CUI
    4246975AA1
    Data aggiudicazione
    19/04/2002
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Ricciardello
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    20/07/2002
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    17.788.528,74
    Importo oneri per la sicurezza
    459.961,47
    Importo complessivo a base di gara
    17.788.528,74
    Importo di aggiudicazione(2)
    15.419.867,36
    Somme a disposizione
    1.912.804,56
    Importo totale
    17.332.671,92
    % Ribasso di aggiudicazione
    13,62
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Le date di inizio e fine di redazione del progetto sono riferite al Lotto "30 Quater" e che a seguito della rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice Bonatti SpA è stata redatta perizia approvata dall'ANAS in data 30/08/2001 riguardante i lavori residui di cui al Lotto denominato "Lotto 30 Quater - Svincolo di Pollina - Castelbuono Completamento" affidati al RTI Ricciardello

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    22/05/2002
    Data effettiva inizio lavori
    22/05/2002
    Stato avanzamento (importo)
    17.552.594,35
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/09/2003
    Data effettiva fine lavori
    31/03/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    22/11/2003
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/06/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    30/12/2011
    Note
    sono state già avviate le operazioni di collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011

    Contenzioso
    Totale riserve definite
    Importo complessivo riserve definite
    9.739.034,10
    Totale riserve da definire
    Importo complessivo riserve da definire
    Note
    l'impresa ha iscritto riserve per unimporto complessivo di € 13.266.318,57 di cui definite € 9.739.034,10

    Varianti
    Numero totale
    3
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    17.717.361,23
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    1.912.804,56
    Totale
    Note
    Lotto C-IE - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 7.438.253,61 sociatà technital SpA 10/01/1998 31/05/1998

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    365 giorni
    Data bando
    20/01/2000
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    19/04/2000
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Brulli
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    11/08/2000
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    7.438.253,61
    Importo oneri per la sicurezza
    0,00
    Importo complessivo a base di gara
    7.438.253,61
    Importo di aggiudicazione(2)
    4.459.604,28
    Somme a disposizione
    533.317,32
    Importo totale
    4.992.921,60
    % Ribasso di aggiudicazione
    40,05
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    30/06/2000
    Data effettiva inizio lavori
    30/06/2000
    Stato avanzamento (importo)
    5.516.906,49
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    03/08/2001
    Data effettiva fine lavori
    15/05/2003
    Data presunta fine lavori x varianti
    03/08/2001
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    30/06/2004
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    24/07/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    5.620.641,40
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    533.317,32
    Totale
    Note
    Lotto D - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 16.592.927,78 sociatà technital SpA 15/04/2000 10/02/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    365 giorni
    Data bando
    10/12/2002
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    14/02/2003
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    KOPA
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    29/09/2003
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    16.592.927,78
    Importo oneri per la sicurezza
    547.564,62
    Importo complessivo a base di gara
    16.592.927,78
    Importo di aggiudicazione(2)
    10.006.105,50
    Somme a disposizione
    1.128.884,54
    Importo totale
    11.134.990,04
    % Ribasso di aggiudicazione
    37,64
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    27/03/2003
    Data effettiva inizio lavori
    27/03/2003
    Stato avanzamento (importo)
    10.533.887,31
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    10/10/2004
    Data effettiva fine lavori
    07/02/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    07/02/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/04/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    07/05/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    10.789.068,13
    Importo oneri sicurezza
    547.564,62
    Somme a disposizione
    1.128.884,54
    Totale
    Note
    Lotto E - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 11.849.718,43 sociatà technital SpA 10/01/2001 20/09/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    365 giorni
    Data bando
    15/12/2002
    CIG/CUI
    3909053C92
    Data aggiudicazione
    14/02/2003
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Gavazzi
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    24/10/2003
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    11.849.718,43
    Importo oneri per la sicurezza
    384.349,91
    Importo complessivo a base di gara
    11.849.718,43
    Importo di aggiudicazione(2)
    8.183.439,21
    Somme a disposizione
    965.674,37
    Importo totale
    9.149.113,58
    % Ribasso di aggiudicazione
    31,98
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    28/03/2003
    Data effettiva inizio lavori
    28/03/2003
    Stato avanzamento (importo)
    8.577.372,08
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    10/10/2004
    Data effettiva fine lavori
    17/06/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    08/07/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/04/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    11/05/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    8.451.209,89
    Importo oneri sicurezza
    384.349,91
    Somme a disposizione
    955.674,37
    Totale
    Note
    Lotto F - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 8.262.203,29 sociatà technital SpA 10/01/2001 20/09/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    365 giorni
    Data bando
    15/12/2002
    CIG/CUI
    4243003CD4
    Data aggiudicazione
    14/02/2003
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    CIET
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    05/09/2003
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    8.262.203,29
    Importo oneri per la sicurezza
    264.443,27
    Importo complessivo a base di gara
    8.262.203,29
    Importo di aggiudicazione(2)
    6.105.744,23
    Somme a disposizione
    1.079.612,34
    Importo totale
    7.185.356,57
    % Ribasso di aggiudicazione
    26,96
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    09/08/2004
    Data effettiva inizio lavori
    01/11/2004
    Stato avanzamento (importo)
    6.296.211,12
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    05/04/2005
    Data effettiva fine lavori
    02/09/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    26/05/2006
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/09/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    23/05/2007
    Note
    Lotto G - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 14.357.468,14 sociatà technital SpA 10/09/2000 10/01/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    15/07/2003
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    09/12/2003
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Eurotel
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    21/05/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    14.357.468,14
    Importo oneri per la sicurezza
    220.633,20
    Importo complessivo a base di gara
    14.357.468,14
    Importo di aggiudicazione(2)
    8.835.592,65
    Somme a disposizione
    879.394,35
    Importo totale
    9.714.987,00
    % Ribasso di aggiudicazione
    39,06
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    04/02/2004
    Data effettiva inizio lavori
    04/02/2004
    Stato avanzamento (importo)
    8.880.430,97
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    30/09/2004
    Data effettiva fine lavori
    31/03/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    24/06/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/06/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    13/12/2006
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    9.249.387,44
    Importo oneri sicurezza
    220.633,20
    Somme a disposizione
    879.394,35
    Totale
    Note
    Lotto H - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 8.045.466,84 sociatà technital SpA 10/01/2002 12/12/2002

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    10/09/2003
    CIG/CUI
    3909382C12
    Data aggiudicazione
    09/12/2003
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Lossa
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    05/06/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    8.045.466,84
    Importo oneri per la sicurezza
    311.005,26
    Importo complessivo a base di gara
    8.045.466,84
    Importo di aggiudicazione(2)
    5.316.706,46
    Somme a disposizione
    594.056,43
    Importo totale
    5.910.762,89
    % Ribasso di aggiudicazione
    35,28
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    05/02/2004
    Data effettiva inizio lavori
    05/02/2004
    Stato avanzamento (importo)
    6.041.690,02
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    01/10/2004
    Data effettiva fine lavori
    31/10/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    31/10/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/07/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    09/02/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    5.682.663,44
    Importo oneri sicurezza
    311.005,26
    Somme a disposizione
    594.056,43
    Totale
    Note
    Lotto I - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazuione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e edirezione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 12.428.570,66 sociatà technital SpA 10/07/2000 10/02/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    10/04/2004
    CIG/CUI
    4245788717
    Data aggiudicazione
    19/07/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    CIET
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    14/10/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    12.428.570,66
    Importo oneri per la sicurezza
    352.463,82
    Importo complessivo a base di gara
    12.428.570,66
    Importo di aggiudicazione(2)
    7.889.917,45
    Somme a disposizione
    912.303,67
    Importo totale
    8.802.221,12
    % Ribasso di aggiudicazione
    36,52
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    06/08/2004
    Data effettiva inizio lavori
    06/08/2004
    Stato avanzamento (importo)
    9.853.302,34
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    19/01/2005
    Data effettiva fine lavori
    26/10/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    16/09/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/01/2007
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    30/06/2008
    Note

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    9.660.753,87
    Importo oneri sicurezza
    352.463,82
    Somme a disposizione
    912.303,67
    Totale
    Note
    Lotto L - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 14.711.915,68 sociatà technital SpA 25/04/2000 18/12/2000

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    10/03/2004
    CIG/CUI
    4246582652
    Data aggiudicazione
    19/07/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Sielte
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    29/11/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    14.711.915,68
    Importo oneri per la sicurezza
    463.063,36
    Importo complessivo a base di gara
    14.711.915,68
    Importo di aggiudicazione(2)
    8.973.731,17
    Somme a disposizione
    1.120.608,73
    Importo totale
    10.094.339,90
    % Ribasso di aggiudicazione
    37,28
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    04/08/2004
    Data effettiva inizio lavori
    08/06/2005
    Stato avanzamento (importo)
    12.741.689,54
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    09/03/2006
    Data effettiva fine lavori
    15/12/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    09/03/2006
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/03/2007
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    18/10/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    11.801.503,79
    Importo oneri sicurezza
    463.063,36
    Somme a disposizione
    1.120.608,73
    Totale
    Note
    Lotto M - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 7.994.414,41 sociatà technital SpA 30/09/2000 03/03/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    240 giorni
    Lavori
    Data bando
    10/05/2004
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    19/07/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    CIEL
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    18/11/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    7.994.414,41
    Importo oneri per la sicurezza
    229.555,15
    Importo complessivo a base di gara
    7.994.414,41
    Importo di aggiudicazione(2)
    4.886.871,33
    Somme a disposizione
    658.156,52
    Importo totale
    5.545.027,85
    % Ribasso di aggiudicazione
    35,99
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    09/08/2004
    Data effettiva inizio lavori
    01/11/2004
    Stato avanzamento (importo)
    6.296.211,12
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    05/04/2005
    Data effettiva fine lavori
    26/05/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    02/09/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    15/09/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    23/05/2007
    Note

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    6.171.753,06
    Importo oneri sicurezza
    312.161,47
    Somme a disposizione
    158.156,52
    Totale
    Note
    Lotto N - Impianti elettrici
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 15.250.881,04 sociatà technital SpA 30/09/2000 03/03/2001

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    10/05/2004
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    19/07/2004
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Soitek
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    11/11/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    15.250.881,04
    Importo oneri per la sicurezza
    443.343,89
    Importo complessivo a base di gara
    15.250.881,04
    Importo di aggiudicazione(2)
    9.634.986,52
    Somme a disposizione
    1.161.413,22
    Importo totale
    10.796.399,74
    % Ribasso di aggiudicazione
    36,82
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    05/08/2004
    Data effettiva inizio lavori
    05/08/2004
    Stato avanzamento (importo)
    13.367.645,62
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    01/04/2005
    Data effettiva fine lavori
    30/06/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    30/03/2006
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    20/06/2007
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    14/02/2008
    Note

    Varianti
    Numero totale
    3
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    12.774.623,31
    Importo oneri sicurezza
    648.038,55
    Somme a disposizione
    1.161.413,22
    Totale
    Note
    Casello Reitano-S. Stefano
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 1.388.493,49 sociatà technital SpA 08/05/2002 31/12/2002

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    20/12/2003
    CIG/CUI
    4252476634
    Data aggiudicazione
    12/03/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Grillo
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    09/09/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    1.388.493,49
    Importo oneri per la sicurezza
    56.335,95
    Importo complessivo a base di gara
    1.388.493,49
    Importo di aggiudicazione(2)
    1.126.733,85
    Somme a disposizione
    270.802,92
    Importo totale
    1.397.536,77
    % Ribasso di aggiudicazione
    18,84
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    21/04/2004
    Data effettiva inizio lavori
    21/04/2004
    Stato avanzamento (importo)
    1.275.201,82
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    16/12/2004
    Data effettiva fine lavori
    19/06/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    19/06/2006
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    10/10/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2012
    Note
    Sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2012

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    1.303.472,33
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    270.802,92
    Totale
    Note
    Casello Tusa
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 1.600.737,78 sociatà technital SpA 10/02/2002 16/12/2002

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    15/12/2003
    CIG/CUI
    4252565FA3
    Data aggiudicazione
    12/03/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Grillo
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    09/09/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    1.600.737,78
    Importo oneri per la sicurezza
    56.706,29
    Importo complessivo a base di gara
    1.600.737,78
    Importo di aggiudicazione(2)
    1.297.180,01
    Somme a disposizione
    298.262,22
    Importo totale
    1.595.442,23
    % Ribasso di aggiudicazione
    18,97
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    21/04/2004
    Data effettiva inizio lavori
    21/04/2004
    Stato avanzamento (importo)
    1.262.231,17
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    16/12/2004
    Data effettiva fine lavori
    18/06/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    18/06/2006
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    19/11/2006
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2011
    Note
    sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo, si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    1.262.670,84
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    298.262,22
    Totale
    Note
    Casello Pollina Castelbuono
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 1.095.000,00 sociatà technital SpA 22/01/2002 12/12/2002

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    15/12/2003
    CIG/CUI
    4252542CA9
    Data aggiudicazione
    12/03/2004
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Agricola Giarrese
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    08/10/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    1.095.000,00
    Importo oneri per la sicurezza
    14.633,29
    Importo complessivo a base di gara
    1.095.000,00
    Importo di aggiudicazione(2)
    784.906,06
    Somme a disposizione
    145.777,70
    Importo totale
    930.683,76
    % Ribasso di aggiudicazione
    19,50
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    19/04/2004
    Data effettiva inizio lavori
    19/04/2004
    Stato avanzamento (importo)
    909.183,44
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    14/12/2004
    Data effettiva fine lavori
    18/02/2005
    Data presunta fine lavori x varianti
    18/02/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    24/10/2005
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2011
    Note
    sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collauo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    917.993,96
    Importo oneri sicurezza
    0,00
    Somme a disposizione
    145.777,70
    Totale
    Note
    Segnaletica Furiano Castelbuono
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Tewchnital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 4.373.838,78 sociatà technital SpA 30/10/2003 15/01/2004

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Procedura aperta
    Sistema di realizzazione
    Appalto sola esecuzione
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    120 giorni
    Data bando
    25/05/2004
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    06/08/2004
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    Sicomfer
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    23/11/2004
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    4.373.838,78
    Importo oneri per la sicurezza
    53.464,97
    Importo complessivo a base di gara
    4.373.838,78
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.576.361,25
    Somme a disposizione
    551.457,16
    Importo totale
    4.127.818,41
    % Ribasso di aggiudicazione
    18,23
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    14/09/2004
    Data effettiva inizio lavori
    14/09/2004
    Stato avanzamento (importo)
    3.818.283,95
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    12/01/2005
    Data effettiva fine lavori
    29/04/2006
    Data presunta fine lavori x varianti
    15/12/2005
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    31/12/2011
    Note
    Si prevede la conclusione delle operazioni di collaudo entro il 31/12/2011 da parte della Commissione

    Varianti
    Numero totale
    2
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    3.898.601,37
    Importo oneri sicurezza
    53.464,97
    Somme a disposizione
    551.457,16
    Totale
    Note
    Impianti esazione pedaggi stazioni tratto Furiano – Castelbuono
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Interno 4.065.787,14 20/03/2004 30/11/2004

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento con bando
    Procedura
    Altro
    Sistema di realizzazione
    Appalto integrato
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    240 giorni
    Data bando
    19/05/2005
    CIG/CUI
    2005017793
    Data aggiudicazione
    12/07/2005
    Tipo aggiudicatario
    IMPRESA SINGOLA
    Nome
    Autostrade per l'Italia SpA
    Codice fiscale
    07516911000
    Data stipula contratto
    24/11/2005
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    3.393.818,50
    Importo oneri per la sicurezza
    12.631,66
    Importo complessivo a base di gara
    3.406.449,16
    Importo di aggiudicazione(2)
    3.236.000,00
    Somme a disposizione
    659.337,98
    Importo totale
    3.895.337,98
    % Ribasso di aggiudicazione
    5,00
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    26/08/2005
    Data effettiva inizio lavori
    15/12/2005
    Stato avanzamento (importo)
    3.228.140,09
    Stato avanzamento (percentuale)
    99,00
    Data presunta fine lavori
    12/08/2006
    Data effettiva fine lavori
    03/08/2009
    Data presunta fine lavori x varianti
    13/09/2009
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    05/08/2011
    Note

    Varianti
    Numero totale
    1
    Giorni proroga totali
    Motivi
    Altri motivi
    Importo
    3.286.375,33
    Importo oneri sicurezza
    12.631,66
    Somme a disposizione
    779.411,81
    Totale
    Note
    Messa in sicurezza lotti 26 bis e 27 – 1° stralcio – opere di presidio di fondazione e sistemazione idraulica
    STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
    PROGETTAZIONE
    Livello di progettazione raggiunto
    Progettazione esecutiva
    Conferenza servizi
    Non disponibile
    Note
    affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori
    Descrizione CIPE Servizio Costo Prog. Interno Importo Lavori Progetto Imp. Gara Imp. Agg. Agg. Nome Data Inizio Data Fine
    Progettazione esecutiva Esterno 1.678.484,92 10/04/1998 15/12/1998

    AFFIDAMENTO LAVORI
    Soggetto aggiudicatore
    Consorzio Autostrade Siciliane Spa
    Modalità di selezione
    Affidamento diretto
    Procedura
    Sistema di realizzazione
    Appalto integrato
    Criterio di aggiudicazione
    Prezzo più basso
    Fase progettuale a base di gara
    Esecutiva
    Tempi di esecuzione
    Progettazione
    Lavori
    180 giorni
    Data bando
    CIG/CUI
    Data aggiudicazione
    Tipo aggiudicatario
    ATI
    Nome
    COLLINI SPA PROCOM SRL
    Codice fiscale
    Data stipula contratto
    Quadro economico
    Importo a base di gara(1)
    1.678.484,92
    Importo oneri per la sicurezza
    Importo complessivo a base di gara
    1.678.484,92
    Importo di aggiudicazione(2)
    1.510.636,42
    Somme a disposizione
    Importo totale
    1.510.636,42
    % Ribasso di aggiudicazione
    10,00
    % Rialzo di aggiudicazione
    Note
    Il contratto dell'appalto principale riferito ai lotti 26 bis e 27 1° stralcio è stato rescisso a seguito delle informazioni negative ai fini antimafia della Prfetto di Agrigento nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori. Il Consorzio ha ritenuto necessario procedre all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza ad imprese già presenti sul posto.

    1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
    2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture
    ESECUZIONE LAVORI
    Stato avanzamento lavori
    Conclusi
    Data presunta inizio lavori
    23/04/1999
    Data effettiva inizio lavori
    23/04/1999
    Stato avanzamento (importo)
    1.510.636,42
    Stato avanzamento (percentuale)
    100,00
    Data presunta fine lavori
    19/09/1999
    Data effettiva fine lavori
    19/09/1999
    Data presunta fine lavori x varianti
    Tempi realizzazione
    secondo previsione
    Descrizione ritardo
    Data collaudo statico
    Data collaudo tecnico-amministrativo
    30/03/2000
    Note
    NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
    Legge n.531 del 12 agosto 1982
    Convenzione di concessione tra l’ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane del 21 novembre 2000
    Decreto Interministeriale n.702 del 28 maggio 2001
    Foglio n.392 – reg. 4 Corte dei Conti del 13 luglio 2001
    APQ ex Delibera n.36/2002 del 2002
    Delibera CIPE 16/2003 del 9 maggio 2003
    Delibera CIPE 23/2003 del 25 luglio 2003
    Delibera CIPE 68/2003 del 1° agosto 2003
    Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 ottobre 2003
    Delibera CIPE 19/2004 del 29 settembre 2004
    Delibera CIPE 21/2004 del 29 settembre 2004
    Delibera CIPE 108/2004 del 20 dicembre 2004
    Delibera Regione Siciliana n. 284 del 7 agosto 2013